- 目錄
第1篇 房地產(chǎn)預(yù)售合同轉(zhuǎn)讓
轉(zhuǎn)讓方：_____(以下簡稱甲方)
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
受讓方：_____(以下簡稱乙方)
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
1、在合同簽訂日，____公司(以下簡稱：“目標公司”或“該公司”)的注冊資本為人民幣萬元，該公司依法有效存續(xù)。
2、甲方持有目標公司__%的股權(quán)(以下簡稱“該股權(quán)”)，是該公司的合法股東。
3、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，決定由甲方將其持有的__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予乙方，據(jù)此雙方達成以下條款。
一、釋義
除非合同另有所指，以下詞語和語句在本合同及各附件中具有以下的含義：
1、“轉(zhuǎn)讓”或“該轉(zhuǎn)讓”指本合同第二條所述甲、乙雙方就甲方在目標公司的股權(quán)所進行的轉(zhuǎn)讓;
2、“被轉(zhuǎn)讓股權(quán)”指依據(jù)本合同，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的目標公司%的股份及依該股份享有的股東權(quán)益;
3、“轉(zhuǎn)讓成交日”指依本合同第三條第1款的規(guī)定，雙方將轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)，或在股份托管機構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記之日。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
1、甲方依據(jù)本合同，將其持有的目標公司__%的股份計股及其依該股份享有的相應(yīng)股東權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方;
2、乙方同意受讓上述被轉(zhuǎn)讓股份，并在轉(zhuǎn)讓成交后，依據(jù)受讓的股份享有相應(yīng)的股東權(quán)益并承擔相應(yīng)的義務(wù)。
三、股權(quán)交付
1、本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)當就該轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜要求目標公司將乙方的名稱、住所、受讓的出資額記載于股東名冊，并辦理完畢工商登記手續(xù)，甲方應(yīng)就該轉(zhuǎn)讓已記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)的事實，向乙方出具書面的證明。如目標公司的股份已進行了集中托管，則雙方應(yīng)當在股份托管機構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記手續(xù)。
2、從本合同簽訂之日起，如__日內(nèi)不能辦理完畢前款規(guī)定的成交手續(xù)，乙方有權(quán)解除本合同，拒絕支付轉(zhuǎn)讓價款。如乙方已支付了相應(yīng)款項，則甲方應(yīng)將乙方已支付的款項退還給乙方。
四、價款及支付方式
1、甲、乙雙方同意甲方轉(zhuǎn)讓目標公司__%股份的價款為人民幣__萬元。
2、支付方式：
(1)自甲方出具其持有目標公司__%股份的合法、有效的證明之日起__日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣__萬元;
(2)乙方于轉(zhuǎn)讓成交日向甲方支付人民幣__萬元。
五、聲明、保證和承諾
甲方特此向乙方做出以下聲明、保證和承諾：
1、甲方已合法成為目標公司的股東，全權(quán)和合法擁有本合同項下該公司__%的股份，并具備相關(guān)的有效法律文件;
2、甲方承諾未以被轉(zhuǎn)讓股份為其自身債務(wù)或第三方提供任何形式的'擔保;
3、甲方履行本合同的行為，不會導(dǎo)致任何違反其與他人簽署的合同、單方承諾、保證等;
4、甲方已取得簽訂并履行本合同所需的一切批準、授權(quán)或許可;
5、甲方承認乙方系以甲方的以上聲明、保證和承諾為前提條件，同意與甲方簽訂本合同;
6、以上聲明、保證和承諾，在本合同簽訂后將持續(xù)、全面有效。
六、過渡期條款
1、為使本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作盡快完成，雙方應(yīng)共同成立工作小組負責本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，盡快獲得主管部門的批準和相關(guān)人員(部門)的同意，并辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)手續(xù)。
2、轉(zhuǎn)讓方在過渡期間應(yīng)妥善經(jīng)營管理目標公司，維護目標公司生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、人員等情況的穩(wěn)定，限度地維護該公司的各項利益，并誠信履行本合同約定的義務(wù)。
3、受讓方在過渡期間有權(quán)對目標公司做進一步調(diào)查，有權(quán)制止轉(zhuǎn)讓方有損目標公司利益的行為，受讓方應(yīng)誠信履行本合同約定的義務(wù)。
七、保密條款
甲乙雙方應(yīng)盡努力，對其因履行本合同所獲得的有關(guān)對方的一切形式的商業(yè)文件、資料和秘密等一切信息，包括本合同的內(nèi)容和其他可能合作事項予以保密。
八、不可抗力
任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同義務(wù)的行為，將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切合理及實際可行的補償措施，以減少因不可抗力造成的損失。
九、違約責任
1、定金罰則：
2、違約賠償?shù)姆秶?、違約賠償?shù)挠嬎惴椒ǎ?/p>
十、爭議解決
凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，則選擇如下解決方法中的第__種：
1、提請____仲裁委員會仲裁。仲裁的裁決是終局的，對雙方都有約束力;
2、依法向____人民法院起訴。
十一、其它
1、本合同自生效之日起對雙方均有約束力，非經(jīng)雙方書面同意，本合同項下的權(quán)利義務(wù)不得變更;
2、本合同項下部分條款或內(nèi)容被認定為無效或失效，不影響其他條款的效力;
3、本合同中的標題，只為閱讀方便而設(shè)，在解釋本合同時對甲乙雙方并無約束力;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或__授權(quán)代表人簽字并加蓋公章后生效;
5、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力;
6、本合同于____年__月日，在____簽訂。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第2篇 轉(zhuǎn)讓預(yù)售商品房合同書范本
甲方：__________ 身份證號_______________，地址：電話：
乙方：__________身份證號：_______________，地址：電話：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方購買的__________市__________路__________號_______________室房屋的《商品房預(yù)售合同》的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方一事，達成如下一致意見。
一、《預(yù)售合同》所購房地產(chǎn)的基本情況
1、物業(yè)類別：住宅;
2、建筑面積：_______________平方米(暫測)
3、戶型：3室2廳;
4、類型：預(yù)售房地產(chǎn)，未交付;
5、是否設(shè)定抵押：是，乙方辦理了銀行抵押貸款，貸款總額為：人民幣__________萬元;
6、有無權(quán)利限制：無。
二、轉(zhuǎn)讓價格
人民幣__________萬元整(rmb：__________萬元)。
三、支付方式與轉(zhuǎn)讓方式
雙方約定_______________年_____月_____日上午_____點共同至銀行辦理提前還貸手續(xù)，屆時，由甲方支付乙方__________萬元人民幣房款，該款項僅用于乙方提前歸還銀行貸款。乙方應(yīng)將從銀行取得的上述房地產(chǎn)的他項權(quán)證和表明乙方貸款已還清注銷抵押的證明文件以及任何與抵押有關(guān)的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律師保管、留置，否則甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
辦完提前還貸手續(xù)后，甲、乙雙方應(yīng)立即共同至開發(fā)商處簽署《預(yù)售合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書》，并由房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽章確認。
上述手續(xù)辦完后，甲、乙雙方應(yīng)于當日房地產(chǎn)交易中心辦理《預(yù)售合同》權(quán)益轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，即本轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的權(quán)利人由__________轉(zhuǎn)讓登記為__________。辦理完畢后，甲方應(yīng)將剩余房款__________萬元整(rmb：__________萬元)支付給乙方。乙方如未能按約辦理登記手續(xù)，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
四、其他
上述任何手續(xù)如因非甲、乙方因素而無法當時、當日完成，雙方應(yīng)約定以后三日內(nèi)的某一日辦理余下手續(xù)。
五、違約責任
1、甲、乙雙方有任何一方違反上述約定的情形，非經(jīng)對方認可，均視為單方毀約，另一方有權(quán)解除合同，違約方應(yīng)支付違約金__________萬元(rmb：__________萬元)。
2、本協(xié)議中，甲方行使本合同約定的單方解除合同權(quán)利時，乙方應(yīng)在三日內(nèi)將甲方已付房款退還甲方，并支付違約金__________萬元(rmb：__________萬元)，每逾期一日，按每日萬分之五計逾期違約金。
六、隨附義務(wù)
在辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)過程中，雙方應(yīng)相互配合，出現(xiàn)任何意外情況應(yīng)相互通知，同時乙方應(yīng)配合甲方與開發(fā)商辦理有關(guān)交接手續(xù)。
七、誠信與協(xié)商
雙方在履約過程中應(yīng)保持最大的誠信，如有爭議，雙方可另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第3篇 二手房預(yù)售轉(zhuǎn)讓合同
2023二手房預(yù)售轉(zhuǎn)讓甲方(轉(zhuǎn)讓方)：_________________性別 ______ ，民族 ______ ，年齡 ______ ，職業(yè) ______，身份證號：_________________
地址：_________________電話：_________________
乙方(受讓方)：_________________性別，民族，年齡，職業(yè)，身份證號：_________________
地址：_________________電話：_________________
一、甲方將坐落在個人產(chǎn)權(quán)的房屋使用所有權(quán)以元的價格轉(zhuǎn)讓給乙方。該房屋產(chǎn)籍號為，戶型為室廳，建筑面積為平方米，樓層為住，(正、廂)樓。
二、乙方應(yīng)向甲方支付購房定金元，并將過戶所需材料于本合同簽訂之日天內(nèi)移交給乙方，否則視為違約行為。由方于年月日前辦理完交易手續(xù)并承擔全部過戶費用，將該房屋的所有權(quán)登記在乙方名下，新房證下發(fā)7日內(nèi)，乙方應(yīng)將購房余款一次性給付甲方。在乙方交付全部購房余款的當日，甲方將房屋移交丙方使用。
三、乙方交納定金后、甲方遷出前，在未征得乙方同意的前提下，甲方不得隨意處置該房屋或挪做它用，也不得隨意改變該房屋的用途、內(nèi)部設(shè)施和結(jié)構(gòu)。
四、乙方交納定金后，在尚未辦理交易手續(xù)的情況下，該房屋因不可抗力而造成損壞，或被劃入政府拆遷范圍的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，甲方應(yīng)主動向乙方返還定金。
五、水、電、煤氣費以及衛(wèi)生費、房費、電話費、有線電視費、公共房屋維修費、物業(yè)管理費等費用由甲方結(jié)清，交付后發(fā)生的費用由乙方支付，甲方如有拖欠，乙方可從購房余款中予以扣除或向甲方追償。水表字、電表字、煤氣表字。
六、陳欠取暖費由甲方負責一次性結(jié)清，交易當年的取暖費由乙方承擔。
七、乙方違約，無權(quán)要求返還定金;甲方違約，應(yīng)按定金的雙倍向乙方賠償。
八、其它約定事項：_________________。
九、因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式伍份，由甲乙雙方、公證處、發(fā)證中心及交易中心各留存一份，經(jīng)甲方、乙方簽字后生效。如有其他協(xié)議與本協(xié)議不符，以本協(xié)議內(nèi)容為準。
甲方(簽字)：_________________乙方(簽字)：_________________
簽約日期：_________________
第4篇 預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓合同
甲方:_________________身份證號_______________,地址:_________________電話:_________________
乙方:_________________身份證號:______________,地址:_________________電話:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買的__________市__________路__________號_______________室房屋的《商品房預(yù)售合同》的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方一事,達成如下一致意見。
一、《預(yù)售合同》所購房地產(chǎn)的基本情況
1、物業(yè)類別:_________________住宅;
2、建筑面積:______________平方米(暫測)
3、戶型:_________________3室2廳;
4、類型:_________________預(yù)售房地產(chǎn),未交付;
5、是否設(shè)定抵押:_________________是,乙方辦理了銀行抵押貸款,貸款總額為:_________________人民幣__________萬元;
6、有無權(quán)利限制:_________________無。
二、轉(zhuǎn)讓價格
人民幣__________萬元整(rmb:_________________萬元)。
三、支付方式與轉(zhuǎn)讓方式
雙方約定_______________年_____月_____日上午_____點共同至銀行辦理提前還貸手續(xù),屆時,由甲方支付乙方__________萬元人民幣房款,該款項僅用于乙方提前歸還銀行貸款。乙方應(yīng)將從銀行取得的上述房地產(chǎn)的他項權(quán)證和表明乙方貸款已還清注銷抵押的證明文件以及任何與抵押有關(guān)的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律師保管、留置,否則甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
辦完提前還貸手續(xù)后,甲、乙雙方應(yīng)立即共同至開發(fā)商處簽署《預(yù)售合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書》,并由房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽章確認。
上述手續(xù)辦完后,甲、乙雙方應(yīng)于當日房地產(chǎn)交易中心辦理《預(yù)售合同》權(quán)益轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),即本轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的權(quán)利人由__________轉(zhuǎn)讓登記為__________。辦理完畢后,甲方應(yīng)將剩余房款__________萬元整(rmb:_________________萬元)支付給乙方。乙方如未能按約辦理登記手續(xù),甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
四、其他
上述任何手續(xù)如因非甲、乙方因素而無法當時、當日完成,雙方應(yīng)約定以后三日內(nèi)的某一日辦理余下手續(xù)。
五、違約責任
1、甲、乙雙方有任何一方違反上述約定的情形,非經(jīng)對方認可,均視為單方毀約,另一方有權(quán)解除合同,違約方應(yīng)支付違約金__________萬元(rmb:_________________萬元)。
2、本協(xié)議中,甲方行使本合同約定的單方解除合同權(quán)利時,乙方應(yīng)在三日內(nèi)將甲方已付房款退還甲方,并支付違約金__________萬元(rmb:_________________萬元),每逾期一日,按每日萬分之五計逾期違約金。
六、隨附義務(wù)
在辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)過程中,雙方應(yīng)相互配合,出現(xiàn)任何意外情況應(yīng)相互通知,同時乙方應(yīng)配合甲方與開發(fā)商辦理有關(guān)交接手續(xù)。
七、誠信與協(xié)商
雙方在履約過程中應(yīng)保持最大的誠信,如有爭議,雙方可另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議書一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第5篇 轉(zhuǎn)讓合同:黃巖市房屋開發(fā)公司按商品房預(yù)售合同履行義務(wù)
被告黃巖市房屋開發(fā)公司是1988年7月依法成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，其經(jīng)批準的經(jīng)營范圍是：主營商品房開發(fā)、銷售，兼營建筑材料。1990年12月，被告先后經(jīng)原黃巖市(現(xiàn)改為臺州市)計劃經(jīng)濟委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、土地管理局、建筑工程管理處等有關(guān)部門批準，在 現(xiàn)臺州市路橋鎮(zhèn)解放路開發(fā)臨街坐西朝東第4號、第5號兩幢商品住宅樓，各樓的第一、二層為營業(yè)用房，第三層以上為住宅套房。1991年9月，原告鄭金兵等11人分別向被告下屬的路橋辦事處申請購買該4、5號商品住宅樓的營業(yè)房各1套，并按照被告預(yù)售商品房的有關(guān)規(guī)定，填寫了《訂購商品房申請登記表》，經(jīng)所在居委會和路橋土地管理事務(wù)所審核，同意原告鄭金兵等11人申請購買營業(yè)房各一套。1991年9月25日，被告黃巖市房屋開發(fā)公司的派出機構(gòu)-路橋辦事處，分別在原告鄭金兵等11人的《訂購商品房申請登記表》中“公司審定房屋方位層 次”一欄，簽署了“同意購買解放路營業(yè)房一套”的意見。同年9月27日，被告分別向原告鄭金兵等11人收取了訂購營業(yè)房預(yù)付款各4萬元，并出具了收據(jù)。1992年6月24日，原告鄭金兵等11人又分別交付給被告建房的施工單位-黃巖市路橋市政公司工程款各5000元。 在解放路第4、5號商品住宅樓興建過程中，1992年4月7日，路橋區(qū)的陳福增等部分廠長、經(jīng)理也填寫了《訂購商品房申請登記表》，此表未交給被告，被告未向他們收取分文預(yù)付款。同年4月16日，原黃巖市計劃經(jīng)濟委員會根據(jù)路橋區(qū)企業(yè)辦公室的書面報告，以黃計經(jīng)字( 1992)第113號文件，指定原路橋區(qū)企業(yè)辦公室將解放路第4、5號商品住宅樓銷售給路橋區(qū)的陳福增等11戶廠長、經(jīng)理。1992年9月10日，原黃巖市城建委主任、路橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、路橋區(qū)企業(yè)辦副主任及被告經(jīng)理等人召開了協(xié)調(diào)會議，決定：(1)路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號樓 的商品房賣給路橋區(qū)的廠長、經(jīng)理;(2)已經(jīng)繳款的鄭金兵等11戶個人購房戶在小商品市場另擇地皮給予解決，如果11戶個人不同意，由開發(fā)公司歸還預(yù)付款;(3)由路橋鎮(zhèn)通知施工隊停止施工。會后由路橋鎮(zhèn)城建辦公室口頭通知停建解放路4、5號商品房工程，被告及施工單位 據(jù)此停止建造，當時該工程已建至二層樓。 工程停建后，原告鄭金兵等11位商品房預(yù)購人在向黃巖市有關(guān)部門多次要求解決無果的情況下，于1994年3月1日向臺州市路橋區(qū)人民法院提起訴訟，要求依法確認與被告的商品房買賣關(guān)系有效，并要求被告及時交付房屋。 被告黃巖市房屋開發(fā)公司答辯：愿意按約履行。但因該工程被停建，無法及時交付預(yù)售給原告的商品房。
「審判」
臺州市路橋區(qū)人民法院經(jīng)公開開庭審理，查明了案情事實和相關(guān)證據(jù)。認為：被告黃巖市房屋開發(fā)公司依法成立，具有開發(fā)、銷售商品房的主體資格。被告開發(fā)座落路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號商品住宅樓，經(jīng)有關(guān)部門批準，手續(xù)完備，被告有權(quán)自主簽訂預(yù)售商品房合同。原告鄭金兵等1 1人經(jīng)有關(guān)單位審核同意，與被告簽訂了預(yù)售商品房合同，并交納了預(yù)付款。雙方簽訂的商品房預(yù)售合同應(yīng)認定有效，依法受法律保護。該合同中商品房交付期限不明確，原告要求及時交付，依法應(yīng)予準許。但應(yīng)給被告必要的建房時間。至于該商品房預(yù)售過程中受到有關(guān)行政部門干預(yù)，該 工程又被有關(guān)部門通知停建，應(yīng)由被告自行與有關(guān)部門解決，不屬本案爭議范圍。臺州市路橋區(qū)人民法院依照《中華人民共和國民法通則》第五十七條、第八十五條、第八十八條第一款和第二款第(二)項、第一百一十一條的規(guī)定，于1995年4月14日判決： 原告鄭金兵等11人與被告黃巖市房屋開發(fā)公司簽訂的預(yù)購預(yù)售商品房合同有效，被告應(yīng)于判決發(fā)生法律效力之日起一年內(nèi)交付房屋。 本案訴訟費用由被告負擔。 宣判后，當事人均未上訴。被迫停工的解放路第4、5號商品房工程，經(jīng)多方努力，已于1995年7月4日恢復(fù)施工。
「評析」
本案是一起當事人多，涉及面廣，牽連到原黃巖市和路橋區(qū)、鎮(zhèn)6個行政部門，爭訟房屋停建二年多，在當?shù)赜绊戄^大的一起商品房預(yù)售合同方面的普通共同訴訟案件。法院受理后，堅持嚴肅執(zhí)法，正確適用法律，取得了良好的社會效果。本案主要抓住了以下三個關(guān)鍵問題：
一、關(guān)于商品房預(yù)售合同的效力問題。 人民法院審理商品房預(yù)售合同案件，必須審查合同的效力，這是正確處理這類案件的前提。審查的內(nèi)容，一般應(yīng)包括：審查作為預(yù)售方的主體是否具有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營權(quán);作為合同標的物的房地產(chǎn)的所有人(土地使用權(quán)人)是否持有合法證件;合同是否是雙方當事人的真實意思表示， 其內(nèi)容是否合法。根據(jù)本案事實，商品房預(yù)售方是依法成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，其開發(fā)的商品房用地業(yè)經(jīng)土地管理部門和規(guī)劃部門批準，并已列入商品房開發(fā)計劃，持有合法證件;商品房預(yù)購方是當?shù)爻擎?zhèn)居民，經(jīng)有關(guān)部門審核符合購房條件;雙方以《訂購商品房申請登記表》的書面形式 簽訂了預(yù)購預(yù)售合同，預(yù)售方還實際收取了預(yù)購方交納的預(yù)付款，應(yīng)當確認該商品房預(yù)售合同業(yè)已依法成立，對當事人具有法律約束力。需要指出的是，在1991年9月原告鄭金兵等11人與被告房屋開發(fā)公司簽訂了商品房預(yù)售合同之后，1992年4月7日，路橋區(qū)陳福增等部分廠長 、經(jīng)理也填寫了《訂購商品房申請登記表》，但此表沒有交給房屋開發(fā)公司，房屋開發(fā)公司既未預(yù)售此商品房，也未收取分文預(yù)售款，這只能認為是部分廠長、經(jīng)理的單方意思表示，不具有預(yù)購預(yù)售商品房合同的效力。
二、關(guān)于排除不當行政干預(yù)的問題。 本案原、被告之間的法律關(guān)系是清楚的，案情也并不復(fù)雜。但是由于受到原黃巖市(區(qū)、鎮(zhèn))某些主管部門不當行政干預(yù)，特別是1992年9月10日召開的“協(xié)調(diào)會議”，指定將“路橋鎮(zhèn)解放路第4、5號樓的商品房賣給路橋區(qū)的廠長、經(jīng)理”，置本案原告鄭金兵等11人的合法 權(quán)益于不顧，采取行政手段，違法解除鄭金兵等11人與房屋開發(fā)公司簽訂的商品房預(yù)售合同，直至“通知施工隊停止施工”，導(dǎo)致依法興建的商品房被迫停工達二年多，嚴重侵犯了房地產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益，影響了房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 在訴訟過程中如何排除不當行政干預(yù)，這成了正確處理本案的關(guān)鍵問題之一。有人認為，可以追加原黃巖市(區(qū)、鎮(zhèn))有關(guān)部門為本案被告，因為鄭金兵等人與房屋開發(fā)公司之間沒有實質(zhì)性的紛爭，造成糾紛及停止施工主要是由于某些部門的錯誤行為所致，如不追加他們?yōu)楸桓?，糾紛 不能徹底解決。也有人主張追加陳福增等部分廠長、經(jīng)理為本案第三人，因為案件的處理結(jié)果與他們有利害關(guān)系。
受訴法院經(jīng)過慎重研究，認為：(1)商品房預(yù)售合同糾紛是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營方面的一種新類型案件，其訴訟主體，一方應(yīng)是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，即預(yù)售方;另一方則是符合 購房條件的單位或個人，即預(yù)購方。原黃巖市(區(qū)、鎮(zhèn))有關(guān)部門不具備房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的主體條件，所謂的“113號文件”和“協(xié)調(diào)會議”，擅自將本案已預(yù)售的商品房指定售給陳福增等部分廠長、經(jīng)理，以及通知停止施工等，純屬憑借行政權(quán)力作出的行政行為，其違法性是顯而易見 的。按理，被侵權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)可以“行政機關(guān)侵犯企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)”為由提起行政訴訟;原告鄭金兵等11人的合法權(quán)益因此也受到了直接損害，作為行政行為的利害關(guān)系人，也是有權(quán)提起行政訴訟的。但他們均未提起行政訴訟，這是他們對行使訴權(quán)的選擇。原告鄭金兵等11 人最終向法院提起了民事訴訟，是因為他們與被告之間存在有民事法律關(guān)系，并可以通過民事訴訟排除行政干擾，這種民事訴訟依法是成立的。本案作為民事訴訟，當然不應(yīng)將有關(guān)行政機關(guān)追加為被告。(2)基于同樣的理由，陳福增等部分廠長、經(jīng)理與房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)沒有商品房預(yù) 購預(yù)售合同關(guān)系，他們與本案當事人之間不存在法律意義上的利害關(guān)系，因而不具備民事訴訟第三人的主體資格，不應(yīng)追加其為第三人。受訴法院在查明案情事實的基礎(chǔ)上，向市委寫了《關(guān)于要求協(xié)調(diào)鄭金兵等11人與市房屋開發(fā)公司預(yù)售商品房糾紛案的請示》，得到了市委的支持，排除 了不當行政干預(yù)，使被迫停工的商品房得以恢復(fù)施工，從而妥善解決本案糾紛。
三、關(guān)于本案的法律適用問題。 1995年1月1日起施行的《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》是人民法院審理房地產(chǎn)案件的法律準繩。但對房地產(chǎn)管理法施行前，因房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營方面引起的糾紛，在房地產(chǎn)管理法施行前或施行后訴訟到人民法院的，人民法院仍應(yīng)依據(jù)當時的有關(guān)法律和政策規(guī)定，在查明事實、分 清是非的基礎(chǔ)上，從實際情況出發(fā)，合情合理地處理。本案爭議的商品房預(yù)售合同是在1991年9月簽訂的，合同的基本內(nèi)容-即預(yù)購、預(yù)售、收取預(yù)付款等是依法成立和有效的。但是，合同中卻沒有約定購房價格、交房時間及違約責任等，合同內(nèi)容的不完善導(dǎo)致合同履行中的不穩(wěn)定 ，潛在的隱患也容易引發(fā)糾紛。
如何正確地適用法律，妥善處理這種新類型案件，受訴法院主要是掌握了二條：一是遵循人民法院提出的審理房地產(chǎn)案件的三個原則，即(1)有利于房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的原則;(2)依法保護合同的原則;(3)公平保護當事人合法權(quán)益的原則。二是 恰當?shù)剡m用《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)條款。例如，關(guān)于該商品房預(yù)售合同的效力，適用了民法通則第五十七條和第八十五條的規(guī)定認定;關(guān)于商品房交付時間，合同中沒有約定，適用了民法通則第八十八條第二款第(二)項的規(guī)定，認為債權(quán)人(預(yù)購方)有權(quán)要求債務(wù)人(預(yù)售 方)及時交付房屋，“但應(yīng)當給對方必要的準備時間”。法院根據(jù)實際情況，判決“被告于判決發(fā)生法律效力之日起一年內(nèi)交付房屋”，這一判決是正確的，合理合法的。
第6篇 預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓相關(guān)常識
預(yù)售 商品房 轉(zhuǎn)讓條件有哪些要求呢?
我國《 城市房地產(chǎn)管理法 》第45條規(guī)定“商品房預(yù)售的，商品房預(yù)購人將購買的未竣工的預(yù)售商品房再行轉(zhuǎn)讓的問題，由國務(wù)院規(guī)定?！闭f明預(yù)售合同轉(zhuǎn)讓是有條件的。預(yù)售合同轉(zhuǎn)讓的條件如下：
(1)依照法律、 法規(guī) 等規(guī)定，允許預(yù)售的商品房轉(zhuǎn)讓的可以轉(zhuǎn)讓不允許轉(zhuǎn)讓的不得轉(zhuǎn)讓。例如《 深圳 經(jīng)濟特區(qū)商品住宅外銷管理辦法》第12條規(guī)定：“預(yù)售的外銷商品住宅，在未領(lǐng)取房地產(chǎn)證前不得轉(zhuǎn)讓，否則轉(zhuǎn)讓無效?！?/p>
(2)轉(zhuǎn)讓人必須持有經(jīng)過登記備案的 商品房預(yù)售合同 和 轉(zhuǎn)讓合同 才能成為轉(zhuǎn)讓人，未登記備案的預(yù)售商品房不得轉(zhuǎn)讓。這種規(guī)定有利于國家加強宏觀管理。因為預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓主體與預(yù)售主體不同，轉(zhuǎn)讓人具有雙重身份，它是前一商品房預(yù)售合同的預(yù)購方，同時又是后一轉(zhuǎn)讓合同的轉(zhuǎn)售方，而不是未竣工商品房預(yù)售方，故轉(zhuǎn)讓人不具備預(yù)售方的主體資格，也不必具有 商品房預(yù)售許可證 ，但轉(zhuǎn)讓人必須持有經(jīng)過登記備案的預(yù)售合同和轉(zhuǎn)讓合同才具有預(yù)售轉(zhuǎn)讓的主體資格。
(3)預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓的標的物必須是尚未竣工的、正在建設(shè)中的預(yù)售商品房，如果轉(zhuǎn)讓的標的物已經(jīng)竣工驗收，預(yù)購方已經(jīng)實際取得預(yù)售商品房產(chǎn)權(quán)后，將商品房再轉(zhuǎn)讓給他人，不是預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓，應(yīng)按 商品房買賣 關(guān)系處理，同時預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓行為必須是行為人真實意思表示，否則轉(zhuǎn)讓行為無效。由于房地產(chǎn)市場價格不穩(wěn)定，轉(zhuǎn)讓人將預(yù)售的商品房提前轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)移跌價風險新預(yù)購人自愿承擔跌價風險，冒著風險提前買受，然后再次轉(zhuǎn)讓，這種轉(zhuǎn)移風險和買受風險必須是平等自愿的。當然，與之相對應(yīng)也有獲得利益的機會。
(4)商品房的預(yù)售合同必須合法有效，才允許預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓，否則預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓無效。最高人民法院民(1996)2號文件第28條規(guī)定：“商品房的預(yù)售 合同無效 的，預(yù)售商品房的轉(zhuǎn)讓合同，一般也應(yīng)當認定無效?！睆纳唐贩康念A(yù)售合同內(nèi)容看，分以下幾種情況：第一，如果商品房預(yù)售合同對轉(zhuǎn)讓有約定，當雙方約定的轉(zhuǎn)讓條件已經(jīng)具備時，可以轉(zhuǎn)讓。例如分期付款中，商品房預(yù)售合同約定必須付清前二次應(yīng)付款項或者付清應(yīng)付款項達到2/3后方可轉(zhuǎn)讓。第二，商品房預(yù)售合同未約定轉(zhuǎn)讓條件， 合同履行 中，預(yù)購方提出轉(zhuǎn)讓，必須征得預(yù)售人同意，否則轉(zhuǎn)讓無效。這樣規(guī)定既可預(yù)防預(yù)購人倒賣合同，牟取非法利益。又可以保證預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓及預(yù)售合同的順利履行。第三，預(yù)購方已經(jīng)全部履行商品房預(yù)售合同規(guī)定的全部義務(wù)，對預(yù)售商品房的再行轉(zhuǎn)讓，不必征得預(yù)售人的同意，但事后應(yīng)及時通知預(yù)售人知道，使其正確履行合同。通知人是轉(zhuǎn)讓人和新預(yù)購人，轉(zhuǎn)讓人和新預(yù)購人持原經(jīng)過登記備案的預(yù)售合同和新簽訂的預(yù)售轉(zhuǎn)讓合同通知預(yù)售人，并了解原預(yù)購人履行合同情況。
(5)預(yù)售的商品房轉(zhuǎn)讓需要簽訂轉(zhuǎn)讓合同，不必重新簽訂新預(yù)售合同。因為轉(zhuǎn)讓人與新預(yù)購人簽訂合同將原商品房預(yù)售合同的預(yù)購人(轉(zhuǎn)讓人)更名為新的預(yù)購人，新預(yù)購人通過預(yù)售轉(zhuǎn)讓合同取得原預(yù)售合同預(yù)購人的地位。這種預(yù)售 商品房轉(zhuǎn)讓合同 應(yīng)依法繳納有關(guān)稅費。轉(zhuǎn)讓人無論是 債權(quán)轉(zhuǎn)讓 ，還是權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓，都只是合同主體的變更，而合同內(nèi)容即權(quán)利義務(wù)并沒有改變。如果轉(zhuǎn)讓人是債權(quán)轉(zhuǎn)讓，預(yù)售人拒絕重新簽訂預(yù)售合同，將阻止轉(zhuǎn)讓人對債權(quán)的處分權(quán)，故新預(yù)購人沒有必要與預(yù)售人重新簽訂預(yù)售合同，預(yù)售轉(zhuǎn)讓合同依法成立后，具有不可逆轉(zhuǎn)性，即新的法律關(guān)系形成，原預(yù)購人和新預(yù)購人均不得反悔，但新預(yù)購人符合轉(zhuǎn)讓條件時仍可以再行轉(zhuǎn)讓。
(6)商品房預(yù)購人如果已經(jīng)履行了法定義務(wù)，單純權(quán)利轉(zhuǎn)讓、可以不經(jīng)過商品房預(yù)售方的同意，只要通知預(yù)售方即可，如預(yù)購方已經(jīng)按照合同支付了全部房價款后轉(zhuǎn)讓預(yù)購合同的行為。否則，必須征得原商品房預(yù)售合同預(yù)售方的認可和同意。由于商品房預(yù)售合同是雙務(wù)合同。雙方當事人互相享有權(quán)利和承擔義務(wù)。因此，預(yù)購人將預(yù)購合同轉(zhuǎn)讓給第三人時，多數(shù)情況下，是將預(yù)售 商品房合同 的權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)給第三人。第三人即取代原預(yù)購人成為全部或部分債權(quán)的受讓人和全部或部分 債務(wù) 的承擔人商品房預(yù)售方不是轉(zhuǎn)讓合同的當事人，而承擔債務(wù)的第三人是否具備償還債務(wù)的能力，商業(yè)信譽如何，又與其享有的權(quán)利是否能夠?qū)崿F(xiàn)，緊密相關(guān)。因此，為了保護商品房預(yù)售方的合法利益，上述情況必須征得預(yù)售方的同意。
以下幾種情況，預(yù)售商品房的轉(zhuǎn)讓行為不應(yīng)支持：
第一、預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓合同簽訂后未進行登記的
第二、商品房預(yù)購方未按照合同的規(guī)定交付 定金 及未付清合同所規(guī)定的房價款三分之二的
第三、預(yù)售商品房合同雙方發(fā)生糾紛訴至法院后均要求 解除合同 的
第四、預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓合同雙方對該行為有重大誤解的
第五、預(yù)售商品房轉(zhuǎn)讓合同的出讓方倒賣合同，牟取非法利益，干擾了房地產(chǎn)市場的。
預(yù)售商品房的轉(zhuǎn)讓程序
如果預(yù)售商品房符合再轉(zhuǎn)讓的條件，原預(yù)購人便可以按照相關(guān)程序進行轉(zhuǎn)讓，不過轉(zhuǎn)讓程序根據(jù)付款方式的不同而有所區(qū)分，具體為：
(1)一次性付款的轉(zhuǎn)預(yù)售程序
①買受人(指 買房 者)與受讓人(指接受上述買房者房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的人)簽訂一式四份的轉(zhuǎn)讓合同，合同中應(yīng)寫明轉(zhuǎn)讓的預(yù)售合同的編號、轉(zhuǎn)讓原因、金額、面積、雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。轉(zhuǎn)讓合同必須征得開發(fā)商的同意并在合同上簽字蓋章。
②轉(zhuǎn)讓雙方持預(yù)售合同、轉(zhuǎn)讓合同及有關(guān)的證件到預(yù)售登記的交易主管部門申辦預(yù)售轉(zhuǎn)讓登記。經(jīng)審核符合規(guī)定的，報市國土與房屋管理局審批。
③經(jīng)交易管理部門批準轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓雙方需繳納相關(guān)稅費。轉(zhuǎn)讓合同在加蓋“預(yù)售登記專用章”后，買受人所持原 商品房買賣合同 正本移交給受讓人，待房屋正式交用后，憑此件辦理過戶手續(xù)。
(2) 按揭貸款 預(yù)售轉(zhuǎn)讓的程序
①開發(fā)商、銀行、買受人、受讓方應(yīng)共同協(xié)商，達成一致意見后，買受人向貸款銀行提出申請，要求轉(zhuǎn)讓所 購房 屋、解除貸款合同并經(jīng)銀行同意。
②開發(fā)商與原買受人解除原 房屋買賣合同 并與受讓方重新簽訂商品房買賣合同。
③買受人與受讓人簽訂一式四份的轉(zhuǎn)讓合同，合同中應(yīng)寫明轉(zhuǎn)讓的預(yù)售合同的編號、轉(zhuǎn)讓原因、金額、面積、雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。轉(zhuǎn)讓合同必須征得開發(fā)商的同意并在合同上簽字蓋章
④買受人與貸款銀行解除 借款合同 ，開發(fā)商與貸款銀行解除 擔保合同 。
(3)簽了 購房合同 ，但沒有辦理預(yù)售登記的商品房轉(zhuǎn)讓
沒有辦理預(yù)售登記的商品房轉(zhuǎn)讓就比較簡單，開發(fā)商、買受人與受讓人協(xié)商一致后，買受人與開發(fā)商解除合同，然后受讓人與開發(fā)商重新簽訂商品房買賣合同，這一過程不需通過房屋主管部門的批準及履行相應(yīng)的程序。
第7篇 轉(zhuǎn)讓預(yù)售商品房合同范本
轉(zhuǎn)讓預(yù)售商品房合同
甲方：xx身份證號xxx，地址：電話：
乙方：xx身份證號：xxx，地址：電話：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方購買的xx市xx路xx號xxx室房屋的《商品房預(yù)售合同》的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方一事，達成如下一致意見。
一、《預(yù)售合同》所購房地產(chǎn)的基本情況
1、物業(yè)類別：住宅;
2、建筑面積：xxx平方米(暫測)
3、戶型：3室2廳;
4、類型：預(yù)售房地產(chǎn)，未交付;
5、是否設(shè)定抵押：是，乙方辦理了銀行抵押貸款，貸款總額為：人民幣xx萬元;
6、有無權(quán)利限制：無。
二、轉(zhuǎn)讓價格
人民幣xx萬元整(rmb：xx萬元)。
三、支付方式與轉(zhuǎn)讓方式
雙方約定xxx年x月x日上午x點共同至銀行辦理提前還貸手續(xù)，屆時，由甲方支付乙方xx萬元人民幣房款，該款項僅用于乙方提前歸還銀行貸款。乙方應(yīng)將從銀行取得的上述房地產(chǎn)的他項權(quán)證和表明乙方貸款已還清注銷抵押的證明文件以及任何與抵押有關(guān)的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律師保管、留置，否則甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
辦完提前還貸手續(xù)后，甲、乙雙方應(yīng)立即共同至開發(fā)商處簽署《預(yù)售合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書》，并由房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽章確認。
上述手續(xù)辦完后，甲、乙雙方應(yīng)于當日房地產(chǎn)交易中心辦理《預(yù)售合同》權(quán)益轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，即本轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的權(quán)利人由xx轉(zhuǎn)讓登記為xx。辦理完畢后，甲方應(yīng)將剩余房款xx萬元整(rmb：xx萬元)支付給乙方。乙方如未能按約辦理登記手續(xù)，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。
四、其他
上述任何手續(xù)如因非甲、乙方因素而無法當時、當日完成，雙方應(yīng)約定以后三日內(nèi)的某一日辦理余下手續(xù)。
五、違約責任
1、甲、乙雙方有任何一方違反上述約定的情形，非經(jīng)對方認可，均視為單方毀約，另一方有權(quán)解除合同，違約方應(yīng)支付違約金xx萬元(rmb：xx萬元)。
2、本協(xié)議中，甲方行使本合同約定的單方解除合同權(quán)利時，乙方應(yīng)在三日內(nèi)將甲方已付房款退還甲方，并支付違約金xx萬元(rmb：xx萬元)，每逾期一日，按每日萬分之五計逾期違約金。
六、隨附義務(wù)
在辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)過程中，雙方應(yīng)相互配合，出現(xiàn)任何意外情況應(yīng)相互通知，同時乙方應(yīng)配合甲方與開發(fā)商辦理有關(guān)交接手續(xù)。
七、誠信與協(xié)商
雙方在履約過程中應(yīng)保持最大的誠信，如有爭議，雙方可另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
