- 目錄
-
第1篇私人住宅裝修承攬合同 第2篇家庭裝修承攬合同 第3篇辦公室裝修承攬合同書 第4篇吳疆律師裝修工程承攬合同 第5篇裝飾裝修工程承攬合同范本 第6篇別墅裝修工程承攬合同 第7篇凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同 第8篇個(gè)人房屋裝修承攬合同書 第9篇工程裝修承攬合同 第10篇家庭裝修裝潢承攬合同 第11篇油漆房屋裝修裝修承攬合同 第12篇居室裝飾裝修工程承攬合同詳細(xì) 第13篇民用房屋裝修承攬合同 第14篇裝修裝潢承攬合同 第15篇裝修承攬合同如何避免風(fēng)險(xiǎn)? 第16篇房屋裝修裝潢承攬合同
第1篇 私人住宅裝修承攬合同
2023私人住宅裝修承攬房主人(甲方):__________
承建人(乙方):__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目:私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積,每平方米__________元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在__________年__________月__________日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:__________
身份證號(hào)碼:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方簽字:__________
身份證號(hào)碼:__________
聯(lián)系電話:__________
第2篇 家庭裝修承攬合同
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自________年________月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,工期________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六、乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照?qǐng)?zhí)行。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
簽約代表:______________蓋章簽約代表:______________
簽約日期:______________簽約日期:______________
第3篇 辦公室裝修承攬合同書
委托單位
承攬單位
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方承攬單位
第4篇 吳疆律師裝修工程承攬合同
xxx商務(wù)大酒店
裝修工程承攬合同
發(fā)包方:xxx商務(wù)大酒店有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
根據(jù)甲方裝修工程的需要,依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利、友好合作的基礎(chǔ)上,現(xiàn)將xxx商務(wù)大酒店的裝修工程承包給乙方裝修。為使工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同:
一、工程概況
1、工程名稱:xxx商務(wù)酒店裝修工程
2、工程地址:xxx路2號(hào)
3、工程標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
二、承包方式和承包價(jià)格:
工程所需的材料全部由甲方自行采購(gòu)。本工程總價(jià)款按單價(jià)(大寫)元/計(jì)算(工程總價(jià)款已包含人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)等)。但為了保證質(zhì)量,若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容而產(chǎn)生的費(fèi)用,由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
三、工程結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度確定付款額。
1、;
2、;
3、;
4、;
5、;
6、工程全部竣工驗(yàn)收后日內(nèi),支付工程款萬(wàn)元,但乙方必須同時(shí)向甲方提供相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票;余款萬(wàn)元作為工程質(zhì)保金,竣工驗(yàn)收合格個(gè)月后,如無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題,則一次性支付給乙方。
四、工期要求
乙方應(yīng)編制詳細(xì)的施工進(jìn)度表,工期要求:年月日至年月日,乙方應(yīng)在日內(nèi)完成。如果由于乙方計(jì)劃不周、組織不力、技術(shù)力量不足,造成工期延誤,每延誤一天,扣乙方合同總價(jià)款%作為違約金,若使甲方蒙受損失,甲方保留索賠的權(quán)利。乙方無(wú)條件退場(chǎng),工程清零。甲方安排其它班組進(jìn)場(chǎng)施工。工期只準(zhǔn)提前,不得延后。
五、為了保障工程質(zhì)量和施工安全,乙方需向甲方提供甲方認(rèn)可的保險(xiǎn)單,在本工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方退還保險(xiǎn)單。
六、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利
a、甲方有權(quán)審查乙方隊(duì)伍組成的合理性,當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方隊(duì)伍中有不適合本工程的工作人員,有提議撤換的權(quán)利;
b、甲方有權(quán)對(duì)乙方施工的項(xiàng)目進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,責(zé)令整改,其損失部分全部由乙方自行負(fù)責(zé)。
c、當(dāng)發(fā)現(xiàn)乙方不能確保工程進(jìn)度和質(zhì)量以及違反上述各條款時(shí),甲方隨時(shí)清退乙方,乙方限在天內(nèi)離開(kāi)工地,不得借故拖延,按完成工作量的%結(jié)帳。若未經(jīng)甲方允許,乙方無(wú)故中途退場(chǎng),則視為違約,甲方一律不予結(jié)帳。
d、甲方代辦的(比如:)一切費(fèi)用,在乙方承包工程款中扣除。
e、甲方要求:該項(xiàng)工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包屬實(shí),乙方必須無(wú)條件退場(chǎng),此前發(fā)生的一切費(fèi)用不予支付、退還。
2、甲方義務(wù)
⑴甲方為乙方正常施工提供必要條件,如保證水、電的供給,材料的及時(shí)到位等;
⑵施工完畢,經(jīng)甲方及相關(guān)職能部門驗(yàn)收合格,對(duì)乙方完成的工程量進(jìn)行結(jié)算并按約定付款。
3、乙方權(quán)利施工完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格,要求甲方按合同約定結(jié)算付款。
4、乙方義務(wù)
a、乙方負(fù)責(zé)組建政治素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)合格的職工隊(duì)伍。身體健康無(wú)任何傳染疾病、高血壓、心臟病、恐高癥等疾病的人員施工。
b、乙方在施工期間,必須節(jié)約用料,應(yīng)做到長(zhǎng)料長(zhǎng)用,短料短用,合理調(diào)配,長(zhǎng)度超過(guò)50cm以上的必須全部用完。若發(fā)現(xiàn)材料遺失、偷工減料、粗制濫造,乙方必須對(duì)甲方返工的全部損失給予10倍賠償;
c、乙方必須自行辦理職工人身保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)用品、合作醫(yī)療保險(xiǎn)、進(jìn)場(chǎng)施工有關(guān)證件。醫(yī)療福利費(fèi)已包含在承包單價(jià)中。甲方提供的一切設(shè)施設(shè)備,乙方均應(yīng)加倍愛(ài)護(hù),若有損壞,照價(jià)賠償。
d、施工期間,乙方必須制訂出安全生產(chǎn)技術(shù)措施,嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,對(duì)施工人員加強(qiáng)安全、防火、防盜教育,制定安全防火措施,確保安全無(wú)事故;若乙方發(fā)生的人員傷亡、火災(zāi)及其它任何安全事故,全部由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)涉。如給甲方造成損失的,由乙方全額賠償,觸犯國(guó)家法律法規(guī)的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定接受處罰(乙方必須對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行意外傷害保險(xiǎn),所有乙方施工人員在施工場(chǎng)地內(nèi)外及上下班途中等發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān))。
e、乙方人員不得在工地私拉、亂接電源,使用燒得快、電熱毯等類似電器,施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙。
f、施工期間,乙方應(yīng)當(dāng)防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響甲方或者他人,如有發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償,甲方有權(quán)從未支付的工程款中直接扣除,工程款支付完畢的,沒(méi)收質(zhì)量保證金。
g、乙方在施工全過(guò)程中必須加強(qiáng)對(duì)自己?jiǎn)T工隊(duì)伍的管理教育。所有人員必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理?xiàng)l例,決不允許酗酒、賭博、偷盜、打架斗毆。如有上述現(xiàn)象發(fā)生,甲方將視情節(jié)輕重,處以500—1000元/次的罰金;因乙方施工人員違法亂紀(jì),出現(xiàn)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),并接受國(guó)家相關(guān)法規(guī)的處罰。
h、乙方派代表,全權(quán)處理乙方施工中的一切事務(wù)。乙方代表必須常駐現(xiàn)場(chǎng),并積極配合項(xiàng)目部人員做好各項(xiàng)檢查。有事離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)必須請(qǐng)假征得同意,安排好工作后方可離開(kāi),擅自離開(kāi)工地者,處以500元∕天的罰金。
i、乙方內(nèi)部事務(wù)由乙方自行解決,乙方必須以自己當(dāng)?shù)氐氖┕り?duì)伍為主,進(jìn)場(chǎng)施工的一切手續(xù),由乙方自行辦理,如因手續(xù)不全發(fā)生的后果,乙方自負(fù)。
j、乙方作業(yè)時(shí)必須按有關(guān)規(guī)定做好所有臨時(shí)的安全防護(hù),并系戴好安全帶和安全帽,嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)的操作安全要求,在水電搭接、器械使用、高架架設(shè)、高空搬運(yùn)、高空作業(yè)等各方面的操作中必須符合相關(guān)的行業(yè)規(guī)范。
k、乙方要遵守國(guó)家和地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)和垃圾清運(yùn)工作;施工現(xiàn)場(chǎng)材料不能亂堆、亂碼、亂丟、亂放、要擺放有序,使用合理,保管得當(dāng);垃圾及時(shí)清運(yùn)。
l、為了有利于成品保護(hù),在工程竣工之前,乙方有權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)采取管理措施,對(duì)成品進(jìn)行保護(hù)。已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前,負(fù)責(zé)施工部位的成品保護(hù),保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
m、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖上的安全要求規(guī)范進(jìn)行施工,如有篡改和省略有關(guān)安全要求的步驟,一旦經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn),將責(zé)令其全部返工,返工所需的耗費(fèi)由乙方全部負(fù)責(zé)承擔(dān)。
n、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三人造成一切傷、亡、事故,第三人造成的一切傷、亡、事故,其責(zé)任及全部費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)均由乙方自行承擔(dān)。
o、乙方施工中不得擅自停工,如因技術(shù)原因的需要,必須上報(bào)甲方同意,否則視為惡意怠工,按相關(guān)約定處罰。
p、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,乙方自行維修,所造成的費(fèi)用均由乙方支付。
q、乙方必須具有裝修工程的相應(yīng)資質(zhì),開(kāi)工前提供復(fù)印件加蓋鮮章。
七、乙方工作內(nèi)容及要求事項(xiàng)。
八、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程施工質(zhì)量分段分次評(píng)定(分為三次評(píng)定),必須符合現(xiàn)行建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。驗(yàn)收時(shí)按分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定表中基本項(xiàng)目為依據(jù)評(píng)定等級(jí)。
九、獎(jiǎng)罰措施
1、每個(gè)施工段結(jié)束,必須做到隨做隨清、料盡場(chǎng)清,如不及時(shí)清理,甲方有權(quán)派人清理,發(fā)生人工按20元/小時(shí)計(jì)算,并處500元/次的違約金。
2、乙方必須按照甲方要求工期施工完畢,如乙方造成工期延誤,甲方將處500—1000元/天違約金。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,如乙方施工質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格,乙方必須無(wú)條件返工,所發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)以及牽連發(fā)生的其它費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),并處乙方500—1000元/次的違約金。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆除原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或部份轉(zhuǎn)包給第三方,否則視為違約,承擔(dān)違約責(zé)任,按工程總造價(jià)10%支付甲方違約金。
十、其他
1、裝修過(guò)程中的所有施工工具及臨時(shí)施工設(shè)備由乙方自備,自行保管,其費(fèi)用已包含在承包單價(jià)中。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的上下班時(shí)間;在工作需要時(shí),按照甲方要求搶工期。
3、施工過(guò)程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
4、乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。裝修期間由乙方人員所引起的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本協(xié)議約定的工程內(nèi)容。
十一、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方商定后再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議,可協(xié)商解決;協(xié)商不成,可依法向區(qū)人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字(或蓋章)后生效,賬目結(jié)清后自行失效。
甲方:(簽章)xxx商務(wù)大酒店乙方(簽章)
代表代表:
電話:電話:
第5篇 裝飾裝修工程承攬合同范本
委托單位(甲方)
承攬單位(乙方)
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整(附報(bào)價(jià)清單)
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方)承攬單位(乙方)
代表人:代表人:
第6篇 別墅裝修工程承攬合同
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):________________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):________________
第一條工程概況
1.裝潢施工地點(diǎn):________________
2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型________房________廳________套,建筑面積約________平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購(gòu)及搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方所有采購(gòu)都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購(gòu)過(guò)程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng))。
5.總價(jià)款:________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣_(tái)_____整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自________年________月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,工期約________天。另,如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見(jiàn),則按達(dá)成的統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過(guò)程中,產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過(guò)程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購(gòu)除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無(wú)條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購(gòu),以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過(guò)大而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
4.在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
8.工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方________元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方________元整
所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方________元整
剩余________元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。
合計(jì)________元整。
第七條其它事項(xiàng)
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責(zé)任
1.甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期________天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商?;蛉魠f(xié)商不成時(shí),可以按照本協(xié)議約定向:
________區(qū)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
________人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議,而無(wú)需獲得乙方的認(rèn)可。
第十條附則
1.工程開(kāi)工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):________________乙方(簽字):________________
住址:________________住址:________________
電話:________________電話:________________
身份證號(hào):________________身份證號(hào):________________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂地點(diǎn):________________
第7篇 凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同
房屋裝修承攬合同
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于______________________________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點(diǎn)及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項(xiàng)目:____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式:
1.本工程總價(jià)為_(kāi)_______元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
五、施工期限:
工期為_(kāi)______,從年月日到年月日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地點(diǎn):地點(diǎn):
電話:電話:
第8篇 個(gè)人房屋裝修承攬合同書
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào):
在平等自愿的基礎(chǔ)上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、裝修施工地點(diǎn):
二、工程內(nèi)容:
1、內(nèi)粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩?zhàn)臃?、石灰?/p>
2、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。
二、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價(jià)為:每1個(gè)大平方82元。
四、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。
合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,也不墊付任何費(fèi)用。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
第9篇 工程裝修承攬合同
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
第10篇 家庭裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自________年________月________日開(kāi)工,至________年________月________日竣工,工期________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六、乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照?qǐng)?zhí)行。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
簽約代表:______________蓋章簽約代表:______________
簽約日期:______________簽約日期:______________
第11篇 油漆房屋裝修裝修承攬合同
2023油漆房屋裝修裝修承攬甲方:(以下簡(jiǎn)稱*方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照<民法典>;及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項(xiàng)工程單價(jià):
1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。
3,墻紙粘貼:6。00元每平方米。
4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開(kāi)面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗(yàn)合格,*方向乙方支付合同總價(jià)款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。
三、*方責(zé)任
1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;
3、*方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;
5、*方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行*告、罰款等處罰;
6、*方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從*方安排及管理。
三、乙方責(zé)任
1、按照*方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保*材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換*方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照*方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,給*方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、*方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的,*方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照*方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中,*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任
1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因*方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由*方承擔(dān),以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給*方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向*方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),*方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向*方所在地*法院提起訴訟。
九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,*乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:*號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人:電話
第12篇 居室裝飾裝修工程承攬合同詳細(xì)
編號(hào):_____________
定作方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機(jī)號(hào):_________________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn)及面積:_________________________________
1.2工程造價(jià):¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限________天;
開(kāi)工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)_______月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份.(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開(kāi)工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu)),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款________%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條工期延誤
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
9.2施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn),由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;(3)竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)甲方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條違約責(zé)任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會(huì)申請(qǐng)_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會(huì)申請(qǐng)_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗(yàn)收單附件九:工程結(jié)算單附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日 ________年________月________日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認(rèn)證章):________________
委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________
________年________月________日
第13篇 民用房屋裝修承攬合同
2023民用房屋裝修承攬甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房。
二、施工地點(diǎn):
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量:乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
乙方的權(quán)利
1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過(guò)程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)無(wú)條件立即維修。
十、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
十一、爭(zhēng)議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
第14篇 裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):_________________
乙方(承攬方):_________________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積________m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自_________年_________月_________日開(kāi)工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說(shuō)明位置、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)買的’材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1。工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2。在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無(wú)正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2。乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4。合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:________________
乙方:________________
第15篇 裝修承攬合同如何避免風(fēng)險(xiǎn)?
房屋裝修承攬合同
甲方:?公司
乙方(承攬方):
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房(具體工種)。
二、施工地點(diǎn):
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量:乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
(二)甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過(guò)程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)無(wú)條件立即維修。
十、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
十一、爭(zhēng)議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
年月日年月日
第16篇 房屋裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):_________________
乙方(承攬方):_________________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積________m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自_________年_________月_________日開(kāi)工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說(shuō)明其位置、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)買的’材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1。工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2。在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無(wú)正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2。乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4。合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:________________
乙方:________________