- 目錄
-
第1篇吳疆律師裝修工程承攬合同 第2篇裝飾裝修工程承攬合同范本 第3篇別墅裝修工程承攬合同 第4篇居室裝飾裝修工程承攬合同詳細 第5篇居室裝飾裝修工程承攬合同 第6篇飾裝修工程承攬合同 第7篇裝修工程承攬加工合同 第8篇裝飾裝修工程承攬合同 第9篇居室裝飾裝修工程承攬合同書 第10篇裝修工程承攬合同 第11篇裝修工程承攬合同范本
第1篇 吳疆律師裝修工程承攬合同
xxx商務大酒店
裝修工程承攬合同
發(fā)包方:xxx商務大酒店有限責任公司(以下簡稱“甲方”)
承攬方:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)甲方裝修工程的需要,依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利、友好合作的基礎上,現(xiàn)將xxx商務大酒店的裝修工程承包給乙方裝修。為使工程順利進行,特簽訂本合同:
一、工程概況
1、工程名稱:xxx商務酒店裝修工程
2、工程地址:xxx路2號
3、工程標準:符合國家相關標準
二、承包方式和承包價格:
工程所需的材料全部由甲方自行采購。本工程總價款按單價(大寫)元/計算(工程總價款已包含人工費、運輸費、垃圾清理費等)。但為了保證質(zhì)量,若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容而產(chǎn)生的費用,由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
三、工程結算及付款方式:
甲方根據(jù)乙方的工程進度確定付款額。
1、;
2、;
3、;
4、;
5、;
6、工程全部竣工驗收后日內(nèi),支付工程款萬元,但乙方必須同時向甲方提供相應的增值稅專用發(fā)票;余款萬元作為工程質(zhì)保金,竣工驗收合格個月后,如無任何質(zhì)量問題,則一次性支付給乙方。
四、工期要求
乙方應編制詳細的施工進度表,工期要求:年月日至年月日,乙方應在日內(nèi)完成。如果由于乙方計劃不周、組織不力、技術力量不足,造成工期延誤,每延誤一天,扣乙方合同總價款%作為違約金,若使甲方蒙受損失,甲方保留索賠的權利。乙方無條件退場,工程清零。甲方安排其它班組進場施工。工期只準提前,不得延后。
五、為了保障工程質(zhì)量和施工安全,乙方需向甲方提供甲方認可的保險單,在本工程竣工驗收合格后,甲方退還保險單。
六、權利和義務
1、甲方權利
a、甲方有權審查乙方隊伍組成的合理性,當甲方發(fā)現(xiàn)乙方隊伍中有不適合本工程的工作人員,有提議撤換的權利;
b、甲方有權對乙方施工的項目進行抽查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,責令整改,其損失部分全部由乙方自行負責。
c、當發(fā)現(xiàn)乙方不能確保工程進度和質(zhì)量以及違反上述各條款時,甲方隨時清退乙方,乙方限在天內(nèi)離開工地,不得借故拖延,按完成工作量的%結帳。若未經(jīng)甲方允許,乙方無故中途退場,則視為違約,甲方一律不予結帳。
d、甲方代辦的(比如:)一切費用,在乙方承包工程款中扣除。
e、甲方要求:該項工程嚴禁轉包,一旦發(fā)現(xiàn)轉包屬實,乙方必須無條件退場,此前發(fā)生的一切費用不予支付、退還。
2、甲方義務
⑴甲方為乙方正常施工提供必要條件,如保證水、電的供給,材料的及時到位等;
⑵施工完畢,經(jīng)甲方及相關職能部門驗收合格,對乙方完成的工程量進行結算并按約定付款。
3、乙方權利施工完畢,經(jīng)驗收合格,要求甲方按合同約定結算付款。
4、乙方義務
a、乙方負責組建政治素質(zhì)、技術素質(zhì)合格的職工隊伍。身體健康無任何傳染疾病、高血壓、心臟病、恐高癥等疾病的人員施工。
b、乙方在施工期間,必須節(jié)約用料,應做到長料長用,短料短用,合理調(diào)配,長度超過50cm以上的必須全部用完。若發(fā)現(xiàn)材料遺失、偷工減料、粗制濫造,乙方必須對甲方返工的全部損失給予10倍賠償;
c、乙方必須自行辦理職工人身保險、勞動保護用品、合作醫(yī)療保險、進場施工有關證件。醫(yī)療福利費已包含在承包單價中。甲方提供的一切設施設備,乙方均應加倍愛護,若有損壞,照價賠償。
d、施工期間,乙方必須制訂出安全生產(chǎn)技術措施,嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,對施工人員加強安全、防火、防盜教育,制定安全防火措施,確保安全無事故;若乙方發(fā)生的人員傷亡、火災及其它任何安全事故,全部由乙方自行負責,與甲方無涉。如給甲方造成損失的,由乙方全額賠償,觸犯國家法律法規(guī)的,按國家有關規(guī)定接受處罰(乙方必須對進場施工人員進行意外傷害保險,所有乙方施工人員在施工場地內(nèi)外及上下班途中等發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔)。
e、乙方人員不得在工地私拉、亂接電源,使用燒得快、電熱毯等類似電器,施工現(xiàn)場嚴禁吸煙。
f、施工期間,乙方應當防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響甲方或者他人,如有發(fā)生,必須盡快負責修復或賠償,如乙方未能及時修復或賠償,甲方有權從未支付的工程款中直接扣除,工程款支付完畢的,沒收質(zhì)量保證金。
g、乙方在施工全過程中必須加強對自己員工隊伍的管理教育。所有人員必須遵守甲方的各項規(guī)章制度、管理條例,決不允許酗酒、賭博、偷盜、打架斗毆。如有上述現(xiàn)象發(fā)生,甲方將視情節(jié)輕重,處以500—1000元/次的罰金;因乙方施工人員違法亂紀,出現(xiàn)的法律和經(jīng)濟責任由乙方負責,并接受國家相關法規(guī)的處罰。
h、乙方派代表,全權處理乙方施工中的一切事務。乙方代表必須常駐現(xiàn)場,并積極配合項目部人員做好各項檢查。有事離開現(xiàn)場必須請假征得同意,安排好工作后方可離開,擅自離開工地者,處以500元∕天的罰金。
i、乙方內(nèi)部事務由乙方自行解決,乙方必須以自己當?shù)氐氖┕り犖闉橹鳎M場施工的一切手續(xù),由乙方自行辦理,如因手續(xù)不全發(fā)生的后果,乙方自負。
j、乙方作業(yè)時必須按有關規(guī)定做好所有臨時的安全防護,并系戴好安全帶和安全帽,嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場的操作安全要求,在水電搭接、器械使用、高架架設、高空搬運、高空作業(yè)等各方面的操作中必須符合相關的行業(yè)規(guī)范。
k、乙方要遵守國家和地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保護和垃圾清運工作;施工現(xiàn)場材料不能亂堆、亂碼、亂丟、亂放、要擺放有序,使用合理,保管得當;垃圾及時清運。
l、為了有利于成品保護,在工程竣工之前,乙方有權對施工現(xiàn)場采取管理措施,對成品進行保護。已竣工工程未交付甲方驗收之前,負責施工部位的成品保護,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
m、乙方必須嚴格按照設計施工圖上的安全要求規(guī)范進行施工,如有篡改和省略有關安全要求的步驟,一旦經(jīng)甲方現(xiàn)場監(jiān)督和設計單位發(fā)現(xiàn),將責令其全部返工,返工所需的耗費由乙方全部負責承擔。
n、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三人造成一切傷、亡、事故,第三人造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)均由乙方自行承擔。
o、乙方施工中不得擅自停工,如因技術原因的需要,必須上報甲方同意,否則視為惡意怠工,按相關約定處罰。
p、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的費用均由乙方支付。
q、乙方必須具有裝修工程的相應資質(zhì),開工前提供復印件加蓋鮮章。
七、乙方工作內(nèi)容及要求事項。
八、工程質(zhì)量及驗收標準
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為評定驗收標準。工程施工質(zhì)量分段分次評定(分為三次評定),必須符合現(xiàn)行建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范要求,質(zhì)量等級為優(yōu)良。驗收時按分項工程檢驗評定表中基本項目為依據(jù)評定等級。
九、獎罰措施
1、每個施工段結束,必須做到隨做隨清、料盡場清,如不及時清理,甲方有權派人清理,發(fā)生人工按20元/小時計算,并處500元/次的違約金。
2、乙方必須按照甲方要求工期施工完畢,如乙方造成工期延誤,甲方將處500—1000元/天違約金。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求的質(zhì)量標準施工,如乙方施工質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,乙方必須無條件返工,所發(fā)生的人工費、材料費以及牽連發(fā)生的其它費用全部由乙方承擔,并處乙方500—1000元/次的違約金。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆除原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
5、乙方不得將工程轉包或部份轉包給第三方,否則視為違約,承擔違約責任,按工程總造價10%支付甲方違約金。
十、其他
1、裝修過程中的所有施工工具及臨時施工設備由乙方自備,自行保管,其費用已包含在承包單價中。
2、乙方應嚴格遵守甲方的上下班時間;在工作需要時,按照甲方要求搶工期。
3、施工過程中,乙方應嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,負責施工現(xiàn)場的安全管理,采取必要的安全防護和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
4、乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。裝修期間由乙方人員所引起的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
5、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本協(xié)議約定的工程內(nèi)容。
十一、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方商定后再行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、甲乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,可協(xié)商解決;協(xié)商不成,可依法向區(qū)人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字(或蓋章)后生效,賬目結清后自行失效。
甲方:(簽章)xxx商務大酒店乙方(簽章)
代表代表:
電話:電話:
第2篇 裝飾裝修工程承攬合同范本
委托單位(甲方)
承攬單位(乙方)
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點:__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)
二、施工時間
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)承攬單位(乙方)
代表人:代表人:
第3篇 別墅裝修工程承攬合同
發(fā)包方(簡稱甲方):________________
承包方(簡稱乙方):________________
第一條工程概況
1.裝潢施工地點:________________
2.住房結構:磚混結構;房型________房________廳________套,建筑面積約________平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5.總價款:________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期約________天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關于乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關于材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
第五條關于安全生產(chǎn)和防火的約定
2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關于工程價款及結算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方________元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方________元整
所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方________元整
剩余________元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。
合計________元整。
第七條其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權負責協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責任
1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期________天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.工程未辦理驗收、結算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5.工程關鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:
________區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
________人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):________________乙方(簽字):________________
住址:________________住址:________________
電話:________________電話:________________
身份證號:________________身份證號:________________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂地點:________________
第4篇 居室裝飾裝修工程承攬合同詳細
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機號:_________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:
(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:
9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報價表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗收單附件九:工程結算單附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日 ________年________月________日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):________________
委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________
________年________月________日
第5篇 居室裝飾裝修工程承攬合同
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機號:_________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:
(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:
9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報價表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗收單附件九:工程結算單附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日________年________月________日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):________________
委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________
第6篇 飾裝修工程承攬合同
甲方(業(yè)主):________________________________
乙方(承攬方):________________________________
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點:__________________________
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.2o。
二、雙方權利義務
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質(zhì)量和工期要求
1.工期從20_________年10月日開始建設,到20_________年11月日止。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任
由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方: ___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第7篇 裝修工程承攬加工合同
發(fā)包方:________________有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《________________》等相關規(guī)定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱:________________公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容:包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后,承包給乙方施工)
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點:________________羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質(zhì)量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行施工,完工后要達到國家規(guī)定標準,甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價:(大寫)(¥:________元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi),但為了保證質(zhì)量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用,由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求
年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質(zhì)保金,一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務:
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現(xiàn)場安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償?shù)模追接袡鄰奈粗Ц豆こ炭钪兄苯涌鄢?。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應于3日內(nèi)向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工,乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,保證按期按質(zhì)按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________委托代理人(簽字):________________
地址:________________地址:________________
聯(lián)系電話:________________聯(lián)系電話:________________
________年________月________日________年________月________日
第8篇 裝飾裝修工程承攬合同
委托單位(甲方)
承攬單位(乙方)
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點:__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)
二、施工時間
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)承攬單位(乙方)
第9篇 居室裝飾裝修工程承攬合同書
定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯(lián)系方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監(jiān)理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1、工程地點及面積:_________________________________
2、工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
2、開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
4、禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5、參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2、在甲方未正式提供有關部門的`審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
3、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的’規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
6、因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
7、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
2、合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4、除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:
(1)《gb50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:
2、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
2、工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
4、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規(guī)定
1、工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;
2、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));
3、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
4、施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
4、合同履行完后自動終止;
5、本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結算單
附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________甲方(簽字):_____________乙方(蓋章):_____________
委托代理人(簽字):_______法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):____________
委托代理人(簽字):_______聯(lián)系電話:_________________
________年_______月______日
第10篇 裝修工程承攬合同
編號:_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機號:_________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點及面積:_________________________________
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:
(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:
9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報價表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗收單附件九:工程結算單附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日________年________月________日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):________________
委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________
第11篇 裝修工程承攬合同范本
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。