- 目錄
第1篇 施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議
甲方(發(fā)包方):_________________
乙方(原承包方):_________________
丙方(擬承包方):_________________
甲乙雙方于_________________年_________________月_________________日訂立承包協(xié)議書(shū),約定由乙方承建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,乙方指派兩人具體負(fù)責(zé)主體工程的現(xiàn)場(chǎng)施工管理?,F(xiàn)工程進(jìn)度已達(dá),乙方按約定已向?qū)嶋H施工人撥付工程款元。現(xiàn)實(shí)際施工人作為丙方代表愿承建該項(xiàng)目,為此甲、乙、丙三方就社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守:
1、甲乙雙方均同意由丙方承建社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程,甲乙方解除原承包合同,乙方與實(shí)際施工人解除雙方協(xié)議;甲、丙方簽訂承包合同,由丙方承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任和作為承包方的其他合同義務(wù);
2、甲乙雙方合同履行期間,丙方代表即為工程實(shí)際施工人,工程購(gòu)進(jìn)材料、雇傭工人等具體事宜均由該二人負(fù)責(zé),故甲乙丙三方均認(rèn)可,甲丙方承包合同簽訂后,凡涉及該項(xiàng)目工程的工程質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)、維修管理、施工建設(shè)等均由丙方承擔(dān)責(zé)任,項(xiàng)目建設(shè)期間(包括甲丙方合同簽訂前)發(fā)生的債務(wù)均由丙方承擔(dān);
3、該協(xié)議簽訂后,乙方與的原承包協(xié)議書(shū)終止,作為丙方公司代表、實(shí)際施工人繼續(xù)承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)職責(zé),向甲方負(fù)責(zé);
4、關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)特殊債務(wù)的處理:由乙方公司代表以個(gè)人名義設(shè)定擔(dān)保的,的債務(wù)(即該項(xiàng)目建設(shè)中的鋼筋款項(xiàng))元,由丙方負(fù)責(zé)償還,甲方負(fù)有監(jiān)督履行的義務(wù);如因此給乙方或乙方代表造成不利后果,甲丙方承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付10萬(wàn)元違約金;
5、協(xié)議簽訂后,甲乙丙三方負(fù)有妥善處理工程交接及相關(guān)義務(wù),如違反本協(xié)議給對(duì)方造成損失,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約金按本協(xié)議第4條的約定執(zhí)行;
6、本協(xié)議為甲乙丙各方真實(shí)意思表示,受法律約束,不得反悔;
7、本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效,甲乙丙各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________丙方(簽章):_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________委托代理人:_________________
第2篇 施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)
轉(zhuǎn)讓方(甲方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
頂讓方(乙方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
房東(丙方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就店鋪轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成以下協(xié)議:_________________
一、丙方同意甲方將自己位于街(路)號(hào)的店鋪(原為:_________________)轉(zhuǎn)讓給乙方使用,建筑面積為平方米;并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權(quán)利與義務(wù)。
二、丙方與甲方已簽訂了租賃合同,租期到_____年_____月_____日止,年租金為元_____人民幣(大寫(xiě):_________________),租金為每年交付一次,并于約定日期提前一個(gè)月交至丙方。店鋪轉(zhuǎn)讓給乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有店鋪?zhàn)赓U合同中所規(guī)定的條款,并且每年定期交納租金及該合同所約定的應(yīng)由甲方交納的水電費(fèi)及其他各項(xiàng)費(fèi)用。
四、轉(zhuǎn)讓后店鋪現(xiàn)有的裝修、裝飾及其他所有設(shè)備全部歸乙方所有,租賃期滿后房屋裝修等不動(dòng)產(chǎn)歸丙方所有,營(yíng)業(yè)設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)歸乙方(動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的劃分按原有租賃合同執(zhí)行)。
五、乙方在年月日前一次性向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)_________元,(大寫(xiě):_________________),上述費(fèi)用已包括第三條所述的裝修、裝飾、設(shè)備及其他相關(guān)費(fèi)用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他費(fèi)用。
六、甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理該店鋪的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的過(guò)戶手續(xù),但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);乙方接手前該店鋪所有的一切債權(quán)、債務(wù)均由甲方負(fù)責(zé);接手后的一切經(jīng)營(yíng)行為及產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
七、如乙方逾期交付轉(zhuǎn)讓金,除甲方交鋪日期相應(yīng)順延外,乙方應(yīng)每日向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的千分之一作為違約金,逾期30日的,甲方有權(quán)解除合同,并且乙方必須按照轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%向甲方支付違約金。如果由于甲方原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓中止,甲方同樣承擔(dān)違約責(zé)任,并向乙方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的10%作為違約金。
八、如因自然災(zāi)害等不可抗因素導(dǎo)致乙方經(jīng)營(yíng)受損的與甲方無(wú)關(guān),但遇政府規(guī)劃,國(guó)家征用拆遷店鋪,其有關(guān)補(bǔ)償歸乙方。
九、本合同一式三份,三方各執(zhí)一份,自三方簽字之日起生效。
甲方簽字:_________________
日期:_________________
乙方簽字:_________________
日期:_________________
丙方簽字:_________________
日期:_________________
第3篇 建筑施工塔吊轉(zhuǎn)讓合同書(shū)
(甲方):
(乙方):
甲方現(xiàn)將一臺(tái)塔吊轉(zhuǎn)讓于乙方?,F(xiàn)簽訂此建筑施工起重機(jī)械轉(zhuǎn)讓合同如下:
第一條:塔機(jī)情況:本次轉(zhuǎn)讓共計(jì)一臺(tái)塔吊,機(jī)械設(shè)備具體情況如下:
1、qtz63c塔機(jī)是山東乳山乳塔建筑機(jī)械有限公司___年月生產(chǎn),出廠編號(hào):______。
第二條:塔機(jī)價(jià)格:經(jīng)雙方協(xié)商塔機(jī)的轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣_(tái)__萬(wàn)元整。
第三條:權(quán)利義務(wù):
1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓塔機(jī)時(shí)向買受人提供塔機(jī)證件;說(shuō)明塔機(jī)的現(xiàn)狀。
2、乙方在購(gòu)塔機(jī)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查甲方所提供的塔機(jī)證件、手續(xù)是否齊全、并且應(yīng)對(duì)所購(gòu)塔機(jī)的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。乙方在購(gòu)買該塔機(jī)后,負(fù)責(zé)塔機(jī)的維修。
第四條:結(jié)算方式及期限:乙方將塔機(jī)驗(yàn)收合格后,支付貳拾貳萬(wàn)元給甲方。
第五條:合同文本:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
第六條:合同效力:本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
第七條:違約責(zé)任:按(民法典)參照?qǐng)?zhí)行;解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商,協(xié)商不成時(shí)任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起訴。
(甲方): (乙方):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽定時(shí)間:____年____月____日
簽定時(shí)間:____年____月____日
第4篇 監(jiān)控施工轉(zhuǎn)讓合同
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著互惠互利的原則,承包事宜,達(dá)成如下監(jiān)控施工轉(zhuǎn)讓合同,以便共同遵守。
一.工程概況
工程名稱:_________________
工程地點(diǎn):_________________
工程內(nèi)容:_________________
二、工程造價(jià)________________工程款總額約為_(kāi)_______________元整,(大寫(xiě))_____________
三、工程質(zhì)量
1.乙方接受該項(xiàng)目后必須嚴(yán)格按照施工及轉(zhuǎn)讓合同的約定和國(guó)家有關(guān)工程的法律法規(guī)進(jìn)行施工,承擔(dān)質(zhì)量、安全及其他施工中存在的一切風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,嚴(yán)格履行原施工合同。認(rèn)真負(fù)責(zé)進(jìn)行施工項(xiàng)目的質(zhì)量和安全,對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題和事故乙方負(fù)完全責(zé)任。
四、工程內(nèi)容
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
________年____月____日
________年____月____日
第5篇 建設(shè)工程施工合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就_________________工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:_________________
2.工程地點(diǎn):_________________
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_________________
4.資金來(lái)源:_________________
5.工程內(nèi)容:_________________
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_________________。
二、合同工期
計(jì)劃開(kāi)工日期:_________________年_________________月_________________日。
計(jì)劃竣工日期:_________________年_________________月_________________日。
工期總?cè)諝v天數(shù):_________________天。
工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合_________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:_________________
人民幣(大寫(xiě))(¥元);其中:_________________
(1)安全文明施工費(fèi):_________________
人民幣(大寫(xiě))(¥元);(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:_________________
人民幣(大寫(xiě))(¥元);(3)專業(yè)工程暫估價(jià)金額:_________________
人民幣(大寫(xiě))(¥元);(4)暫列金額:_________________
人民幣(大寫(xiě))(¥元)。
2.合同價(jià)格形式:_________________
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理:_________________
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(shū)(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于年月日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
發(fā)包人:_________________(公章)承包人:_________________(公章)
法定代表人或其委托代理人:_________________法定代表人或其委托代理人:_________________
組織機(jī)構(gòu)代碼:_________________組織機(jī)構(gòu)代碼:_________________
地址:_________________地址:_________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
電子信箱:_________________電子信箱:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________開(kāi)戶銀行:_________________
第6篇 建設(shè)工程施工合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):__________________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點(diǎn):________________
工程內(nèi)容:________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_____________
資金來(lái)源:________________
二、工程承包范圍
承包范圍:________________
三、合同工期
開(kāi)工日期:________________
竣工日期:________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):______________元(人民幣)
$:______________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.中標(biāo)通知書(shū)
3.投標(biāo)書(shū)及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:_________________年_____月_____日
合同訂立地點(diǎn):________________
本合同雙方約定_____________后生效。
發(fā)包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
住所:_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人:_________________
電話:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
傳真:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
賬號(hào):_________________
賬號(hào):_________________
郵政編碼:_________________
第7篇 施工合同債權(quán)轉(zhuǎn)讓訴狀
原告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
被告:_________________————性別:_________________————出生年月:_________________————住址:_________________————聯(lián)系電話:_________________————
訴訟請(qǐng)求:_________________
1.請(qǐng)求人民法院依法判決被告————償還原告欠款————元;
2.訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
—————————————————————————————————————————
此致
————人民法院
起訴人:_________________————
————年——月——日
第8篇 二手施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓合同
2023二手施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓賣方:
買方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,本著平等、自愿的原則,甲方將2臺(tái)南寧200/200施工升降機(jī)轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方達(dá)成買賣協(xié)議如下:
一、設(shè)備價(jià)格、數(shù)量及金額:大寫(xiě):。
二、交付方式及付款結(jié)算:
1.交貨地點(diǎn):甲方公司所在地。
2.運(yùn)輸方式:乙方自行承擔(dān)吊車費(fèi)、裝車費(fèi)、車輛運(yùn)輸費(fèi)用。
3.本合同簽訂之日,賣方支付貨款總額的100%,計(jì)人民幣貳拾肆萬(wàn)元,甲方收款后開(kāi)具收款收據(jù)給乙方。乙方自行裝車查驗(yàn)后無(wú)異議視為合格產(chǎn)品。
三、其他事項(xiàng):
1.甲方提供設(shè)備隨機(jī)資料給乙方,買賣合同簽訂之日以前所涉及到事項(xiàng)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān),買賣合同簽訂之日以后所涉及到事項(xiàng)由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2.本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式貳份,賣方買方各執(zhí)壹份。
賣方:買方:
代表人:代表人: