- 目錄
-
第1篇城市房屋裝修委托合同書 第2篇城市房屋裝修監(jiān)理委托合同 第3篇城市房屋古典風格裝修施工承包合同 第4篇城市房屋定制裝修監(jiān)理合同 第5篇城市房屋裝修糾紛合同 第6篇城市房屋室內精裝修合同 第7篇城市房屋裝修合同書 第8篇城市房屋裝修材料合同 第9篇城市房屋裝飾裝修工程施工合同 第10篇城市房屋裝修工程承包合同 第11篇城市房屋裝修改造合同書 第12篇城市房屋裝修合同
第1篇 城市房屋裝修委托合同書
甲方(委托方):
簽約時間:
乙方(施工方):
簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2、裝飾施工地點:區(qū)路(小區(qū))幢號(單元)室。
3、住戶結構:室廳結構,建筑面積平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》
5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6、本工程由設計。
7、工期:工程期限天,從年月日開工,至年月日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)元(其中:設計費元,管理費(%),稅金(%)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程價款另計。
2、合同簽訂兩日內,甲方支付總價款的60%,計元。工期至木工全部收口油漆工進場前,甲方支付總價款的35%,計
元。工程竣工驗收合格后兩日內,甲方支付總價款的5%,計元。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1、甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2、甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
甲方簽字:乙方簽字:
第2篇 城市房屋裝修監(jiān)理委托合同
2023城市房屋裝修監(jiān)理委托甲方:(以下簡稱“業(yè)主”)證件號碼:;聯系電話:
乙方:(以下簡稱“監(jiān)理人”)證件號碼:;聯系電話:
經過甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、監(jiān)理概況
1.業(yè)主委托監(jiān)理人的家裝工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
①、工程名稱:
②、監(jiān)理范圍:甲方委托乙方按下述第種方式對本工程進行監(jiān)理:.施工前期服務:裝修公司資格審核、裝修合同審核、設計方案審核、材料審核、預算審核;.施工過程階段監(jiān)理:原房質量勘測(含房屋拆舊驗收)、水電隱蔽工程驗收、泥木工程驗收(含隱蔽)、油漆工程驗收、安裝工程驗收及竣工驗收;.施工過程全程監(jiān)理:材料的購買及進場驗收、水電路改造、防水工程、吊頂工程、細木工程、門窗工程、地墻面鋪設工程、涂料油漆工程、水電設備安裝工程驗收及竣工驗收、增減工程、工期延期審核、工程進度控制、協助簽定工程施工保修責任書;
2.下列文件均為本合同的組成部分:
①、裝飾裝修工程施工合同。
②、在實施過程中共同簽署的補充與修改文件。
二、監(jiān)理收費及支付方法
1、本工程監(jiān)理收費按照現行市場收費標準執(zhí)行經甲乙雙方協商確定監(jiān)理費用總額元,金額大寫;
2、自本合同簽訂之日時甲方向乙方預付雙方商定監(jiān)理費總額的30%作為合同定金,定金收費元,金額大寫;監(jiān)理工作完成后定金抵做工程監(jiān)理費;
3.工程進度過半時甲方向乙方撥款付應付監(jiān)理費總額的50%(不含定金),金額元,金額大寫;
4.工程驗收合格后,甲方向乙方結清全部工程監(jiān)理費乙方向甲方開具收據作為結算憑證若甲方要求乙方提供發(fā)票則由甲方承擔8%的稅管費。
三、雙方責任和義務、
甲方責任和義務
1、甲方應當在雙方約定的時間內,免費向乙方提供與工程有關的為監(jiān)理工作所需要的工程資料,并保證所提交資料質量達到工程監(jiān)理要求;
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程監(jiān)理費;
3、本工程建筑材料,設備的加工訂貨如需乙方監(jiān)理人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、甲方應當負責房屋裝飾裝修的所有外部關系協調,包括裝飾時“居室內需改動、拆除”的部分,在乙方的配合下,必須向小區(qū)物業(yè)管理處或房管部門申報,取得有關部門的同意;
5、當甲方發(fā)現監(jiān)理人員未按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責,或與承包人串通給甲方或工程造成損失、
乙方責任和義務
1、乙方按合同約定派出監(jiān)理工作需要的監(jiān)理人員,完成監(jiān)理合同中約定的監(jiān)理工程范圍內的監(jiān)理業(yè)務,在履行合同義務期間,應按合同約定定期向甲方報告監(jiān)理工作;
2、乙方在履行本合同期間,應認真、勤奮地工作,為甲方提供與其水平相應的咨詢意見,公正維護各方面的合法權益;
3、對裝飾工程有關事項包括設計標準、規(guī)劃設計、生產工藝設計和使用功能要求,有權向甲方提出建議;
4、對工程設計中的技術問題,按照安全和優(yōu)化的原則,向設計人提出建議。如果擬提出的建議可能會提高工程造價或延長工期,應當事先征得甲方的同意;
5、按照保質量、保工期和降低成本的原則,向承包人提出建議;
6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合設計要求和合同約定及國家質量標準的工序、分部、分項工程等有權通知甲方,有權通知承包人停工整改,返工,得到乙方復工令后才能繼續(xù)施工;
7、工程施工進度的檢查、監(jiān)督權,以及工程實際竣工日期提前或超過工程施工合同規(guī)定的竣工期限的簽認權;
8.乙方在甲方授權下,可對任何承包人合同約定的義務提出變更,如果由此影響了工程費用、質量、進度則這種變更須經甲方事先批準。
四、違約責任
1、由于乙方監(jiān)理錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時,乙方有責任在監(jiān)理上繼續(xù)采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經濟損失。
2、甲方不履行合同時,乙方不返回定金,并按乙方實際完成工作量另付監(jiān)理費。乙方不履行
3.在施工過程中,如因業(yè)主原因(供貨延誤、變更、外出)需推遲施工進度,延誤工期超過合同規(guī)定的竣工期限一個月時,應適當加收監(jiān)理費。
五、合同生效、中止與結束
1、本合同經甲乙雙方簽字(或蓋章)后方為有效。
2、甲乙雙方因故需變更或終止本監(jiān)理合同時,應提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協議前,本合同繼續(xù)有效。
3、本合同以乙方向甲方提供本合同規(guī)定的全部工程監(jiān)理文件,
六、免責條款
1、甲方因合理原因,造成工程延期或停工,應提前告知乙方,不需支付停
2.乙方對施工方違反合同的質量要求和完工(交圖/交貨)時限,不承擔責任。
3.本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,甲乙雙方可協商解決,不受本合同有關條款的約束。
七、未盡事宜與附加條款附加:合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執(zhí)行。
八、合同文本
1.合同的監(jiān)理業(yè)務,自年月日開始實施,至裝飾裝修工程施工合同規(guī)定的竣工日期止。
2.本合同壹式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同履行完后自動終止。
甲方簽字(蓋章):乙方代表簽字(蓋章):
第3篇 城市房屋古典風格裝修施工承包合同
2023城市房屋古典風格裝修施工承包委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:_______________________________________________
2.施工內容:_____________________________________________________
3.委托方式:___________________________________________。
4.工程開工日期:______年_____月______日
5.工程竣工日期:______年______月______日工程總天數:________天
第二條:工程價款工程價款(金額大寫)___________________元
第三條:保修期保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):__________(簽章)
第4篇 城市房屋定制裝修監(jiān)理合同
2023城市房屋定制裝修監(jiān)理甲方:(以下簡稱“業(yè)主”)證件號碼:;聯系電話:
乙方:(以下簡稱“監(jiān)理人”)證件號碼:;聯系電話:
經過甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、監(jiān)理概況
1.業(yè)主委托監(jiān)理人的家裝工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
①、工程名稱:
②、監(jiān)理范圍:甲方委托乙方按下述第種方式對本工程進行監(jiān)理:.施工前期服務:裝修公司資格審核、裝修合同審核、設計方案審核、材料審核、預算審核;.施工過程階段監(jiān)理:原房質量勘測(含房屋拆舊驗收)、水電隱蔽工程驗收、泥木工程驗收(含隱蔽)、油漆工程驗收、安裝工程驗收及竣工驗收;.施工過程全程監(jiān)理:材料的購買及進場驗收、水電路改造、防水工程、吊頂工程、細木工程、門窗工程、地墻面鋪設工程、涂料油漆工程、水電設備安裝工程驗收及竣工驗收、增減工程、工期延期審核、工程進度控制、協助簽定工程施工保修責任書;
2.下列文件均為本合同的組成部分:
①、裝飾裝修工程施工合同。
②、在實施過程中共同簽署的補充與修改文件。
二、監(jiān)理收費及支付方法
1、本工程監(jiān)理收費按照現行市場收費標準執(zhí)行經甲乙雙方協商確定監(jiān)理費用總額元,金額大寫;
2、自本合同簽訂之日時甲方向乙方預付雙方商定監(jiān)理費總額的30%作為合同定金,定金收費元,金額大寫;監(jiān)理工作完成后定金抵做工程監(jiān)理費;
3.工程進度過半時甲方向乙方撥款付應付監(jiān)理費總額的50%(不含定金),金額元,金額大寫;
4.工程驗收合格后,甲方向乙方結清全部工程監(jiān)理費乙方向甲方開具收據作為結算憑證若甲方要求乙方提供發(fā)票則由甲方承擔8%的稅管費。
三、雙方責任和義務、
甲方責任和義務
1、甲方應當在雙方約定的時間內,免費向乙方提供與工程有關的為監(jiān)理工作所需要的工程資料,并保證所提交資料質量達到工程監(jiān)理要求;
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程監(jiān)理費;
3、本工程建筑材料,設備的加工訂貨如需乙方監(jiān)理人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、甲方應當負責房屋裝飾裝修的所有外部關系協調,包括裝飾時“居室內需改動、拆除”的部分,在乙方的配合下,必須向小區(qū)物業(yè)管理處或房管部門申報,取得有關部門的同意;
5、當甲方發(fā)現監(jiān)理人員未按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責,或與承包人串通給甲方或工程造成損失、
乙方責任和義務
1、乙方按合同約定派出監(jiān)理工作需要的監(jiān)理人員,完成監(jiān)理合同中約定的監(jiān)理工程范圍內的監(jiān)理業(yè)務,在履行合同義務期間,應按合同約定定期向甲方報告監(jiān)理工作;
2、乙方在履行本合同期間,應認真、勤奮地工作,為甲方提供與其水平相應的咨詢意見,公正維護各方面的合法權益;
3、對裝飾工程有關事項包括設計標準、規(guī)劃設計、生產工藝設計和使用功能要求,有權向甲方提出建議;
4、對工程設計中的技術問題,按照安全和優(yōu)化的原則,向設計人提出建議。如果擬提出的建議可能會提高工程造價或延長工期,應當事先征得甲方的同意;
5、按照保質量、保工期和降低成本的原則,向承包人提出建議;
6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合設計要求和合同約定及國家質量標準的工序、分部、分項工程等有權通知甲方,有權通知承包人停工整改,返工,得到乙方復工令后才能繼續(xù)施工;
7、工程施工進度的檢查、監(jiān)督權,以及工程實際竣工日期提前或超過工程施工合同規(guī)定的竣工期限的簽認權;
8.乙方在甲方授權下,可對任何承包人合同約定的義務提出變更,如果由此影響了工程費用、質量、進度則這種變更須經甲方事先批準。
四、違約責任
1、由于乙方監(jiān)理錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時,乙方有責任在監(jiān)理上繼續(xù)采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經濟損失。
2、甲方不履行合同時,乙方不返回定金,并按乙方實際完成工作量另付監(jiān)理費。乙方不履行
3.在施工過程中,如因業(yè)主原因(供貨延誤、變更、外出)需推遲施工進度,延誤工期超過合同規(guī)定的竣工期限一個月時,應適當加收監(jiān)理費。
五、合同生效、中止與結束
1、本合同經甲乙雙方簽字(或蓋章)后方為有效。
2、甲乙雙方因故需變更或終止本監(jiān)理合同時,應提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協議前,本合同繼續(xù)有效。
3、本合同以乙方向甲方提供本合同規(guī)定的全部工程監(jiān)理文件,
六、免責條款
1、甲方因合理原因,造成工程延期或停工,應提前告知乙方,不需支付停
2.乙方對施工方違反合同的質量要求和完工(交圖/交貨)時限,不承擔責任。
3.本合同在執(zhí)行過程中,若發(fā)生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,甲乙雙方可協商解決,不受本合同有關條款的約束。
七、未盡事宜與附加條款附加:合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執(zhí)行。
八、合同文本
1.合同的監(jiān)理業(yè)務,自年月日開始實施,至裝飾裝修工程施工合同規(guī)定的竣工日期止。
2.本合同壹式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同履行完后自動終止。
甲方簽字(蓋章):乙方代表簽字(蓋章):
第5篇 城市房屋裝修糾紛合同
2023城市房屋裝修糾紛原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:訴訟請求:風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣______元,并支付原告上述款項自________年____月____日起至實際支付之日止的利息損失;
二、本案訴訟費用由被告承擔。事實與理由:風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發(fā)生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日,被告將______廠房防腐工程發(fā)包給原告,并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》,合同約定:施工面積約為_____㎡,總工程價約為_______元,按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中,被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定:
1、合同簽訂后,被告向原告支付總款____%作為合同定金;
2、工程全部完成,經現場驗收合格,核對施工數量,被告向原告付清工程款___%,余下____%質量保證金,待保修期滿________年后,一次性付清。合同中明確約定工程保修期為________年,保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后,被告支付了____萬元的定金。________年____月____日,被告驗收了該工程,并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為______㎡,工程總價款為_____元。時至今日,該工程的保修期早已屆滿,但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項,但被告均以各種理由推脫,至今未付。綜上所述,被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此,為使原告的合法權益得到保護,根據我國相關法律法規(guī)之有關規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請依法予以判決。此致______人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。
第6篇 城市房屋室內精裝修合同
2023城市房屋室內精裝修發(fā)包方:
承包方:
為規(guī)范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下房屋室內裝修合同,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)路巷號樓層室。
3.住房結構:
4.裝修施工內容:室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元
7.工期:自年月日開工,至年月日竣工。
工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料序號材料或設備名稱規(guī)格型號單位數量質量等級抵現場時限備注本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。
如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料序號材料或設備名稱規(guī)格型號生產廠商單位數量質量等級單價總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發(fā)票,并均應用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、房屋室內裝修合同關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。
如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付部價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延。
3.雙方款項往來,均應出具發(fā)票。
六、其它甲方工作
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。
全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。
按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
③未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、房屋室內裝修合同的違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。
逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁。
九、房屋室內裝修合同的其它約定
十、本協議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方:乙方委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
開戶銀行戶名:帳號:
第7篇 城市房屋裝修合同書
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點:_____________________
2、住房結構:房型房廳套,施工面積_______平方米。
3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付_______元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_______%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_______%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價_______%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________________電話:________________
乙方(簽章):________________電話:________________
簽訂地點:________________
簽訂日期:________年________月________日
第8篇 城市房屋裝修材料合同
2023城市房屋裝修材料甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《民法典》有關條款規(guī)定,經雙方友好協商,就甲方向乙方供應材料,合作經營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協議:
一、合作材料____________________。
二、合作期限為___年,自____年___月___日起至____年___月___日止。
三、合作方式
甲方授權業(yè)務代表與乙方簽署相關合作協議,建立合作關系。
四、產品價格及生產安裝周期
1、甲方向乙方提供材料的價格為__________________。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現行市場最低限價銷售,不得高于材料供貨價的_______倍銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負。
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權,并在調整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的最新價格提供給乙方。
4、甲方提供材料生產周期為________天,因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素造成的工期延誤除外。
五、結算方式
主材款由甲方與裝飾公司按實際發(fā)生材料量的訂單價格結算,安裝完成后甲方及時將結算詳單回執(zhí)乙方,以便進一步辦理相關手續(xù)。結算周期不得超過____個月。
六、甲方權利、義務
1、權利
對于乙方違反甲方價格政策及結算制度的行為,甲方有權向乙方提出警告,直至終止協議。
對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權向乙方提出索賠。
對于乙方攻擊、貶低甲方產品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權要求乙方做出合理解釋,情形嚴重的,終止合作協議;造成甲方損失的,甲方有權追究乙方的法律責任。
如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務
甲方應向乙方提供產品目錄、產品色卡、價格表等文件、資料;甲方應指定專人與乙方進行接洽。
甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準。
甲方在產品裝卸、運輸及安裝過程中,應遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務,保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產品保修期內出現質量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利
乙方可以指定下屬分公司與甲方進行合作。
乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產品,有權向甲方提出索賠。
乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定,提出賠償。
2、義務
乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品。
乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜。
乙方按終端用戶需求,應提前七天向甲方訂購所需產品,按甲方制定的標準文本進行填寫,注明所訂產品的名稱、規(guī)格、數量、交貨時間、地點、聯系電話及收取的訂金金額等。
對于終端用戶訂購的產品,乙方應在安裝前提前________天告知甲方安排安裝。
乙方應授權指定專人與甲方進行接洽,代表乙方行使權利并對行為負責。如被授權人發(fā)生變故,乙方必須及時書面通知甲方;如因乙方未能及時通知甲方所引起的后果,甲方不承擔任何責任。
乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除
1、本協議規(guī)定終止之日前30日,雙方協商續(xù)約事宜。
2、本協議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協議自動解除。
3、本協議有效期內,經甲乙雙方協商同意解除,本協議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協議不能正常執(zhí)行,本協議自動解除。
九、其他條款
1、本協議未盡事宜,雙方可協商解決,簽署補充協議作為附件;補充協議經雙方簽字、蓋章后與本協議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協議過程中發(fā)生的爭議,參照本協議第九條第1款解決;如經協商不能解決時,可提交____________人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本協議附件為本協議不可分割部分,與本協議具有同等法律效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:
電話:
地址:
傳真:
日期:________年_______月_______日
乙方:
電話:
地址:
傳真:
日期:________年_______月_______日
第9篇 城市房屋裝飾裝修工程施工合同
2023城市房屋裝飾裝修工程施工發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
資質等級:
甲乙雙方根據我國法律規(guī)定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝修合同,具體條款如下:
1、工程概況:
2、工程名稱:
3、工期
4、工程質量標準:
5、工程造價:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發(fā)票。
9、違約責任
1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的5%為違約金;
2)、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3)、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
5)、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
6)、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10、合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
11、其他具體規(guī)定
1)、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的________________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)______元(此費用不在工程價款內);
2)、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_____把,由乙方當場負責安裝交付使用。
3)、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
12、附則
1)、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、本合同簽訂后工程不得轉包。
3)、合同履行完后自動終止。
4)、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)乙方:
代表(簽字):
簽約日期:年月日
第10篇 城市房屋裝修工程承包合同
2023城市房屋裝修工程承包委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
工程地址:
居室規(guī)格:房型 層(式)室廳廚衛(wèi)
1、 室,計 平方米;
2、 廳,計 平方米;
3、 廚房,計 平方米;
4、 衛(wèi)生間,計 平方米;
5、 陽臺,計 平方米;
6、 過道,計 平方米;
7、其他(注明部位),計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
施工內容:見預算書和施工圖。
委托方式:
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件(二)《預算書》。
1、材料款 元; 2、人 工 費元;
3、設計費 元; 4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元; 6、管 理 費 元;
7、其他費用(注明內容) 元。
第三條:質量要求
工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
質量檢查監(jiān)督部門:佛山市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會。
凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
合同一經簽訂,乙方進場后甲方即應付35%工程款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。(注:甲方需在乙方通知三天內驗收)甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在下一次付款期前付清。
甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
甲方
1、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
乙方
指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
嚴格履行合同,實行信譽工期。
在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決?;驊{本合同和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
補充合同與本合同具有同等的法律效力。
本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期:
第11篇 城市房屋裝修改造合同書
模板
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________
月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。
支付10000元訂金,第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元(5)工程保修期兩年。
工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到
現場,乙方應辦理驗收手續(xù)。
如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲
方承擔。
甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30
–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。
事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。
若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。
如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。
并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。
按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。
未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):電話:
乙方(簽章):電話:
簽訂地點:
第12篇 城市房屋裝修合同
委托方(甲方):____________身份證號:________________________________
承接方(乙方):____________身份證號:________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,雙方在認真閱讀本協議書后,本著公平自愿的原則,同意簽定本協議,以便共同遵守:
一、工程名稱:_____________________________________。
二、工程地點:_____________________________________。
三、工程性質:_____________________________________。
四、工程范圍:_____________________________________。
五、工程造價:¥___________元(大寫人民幣___________元整)。
六、工程價款結算:簽定協議時付定金___________元。木工開工前需預付工程款的_____%即__________元,木工完工后再付_____%即__________元,聚脂漆驗收后付__________%即__________元,全部竣工驗收除留保修金__________元后結清協議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發(fā)生糾紛,協商不成時,到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決,工期順延。
七、施工與設計變更:根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更,另做調整,超出原來設計范圍的發(fā)生費用由甲方承擔,變更圖由甲乙雙方商定。實際發(fā)生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工,甲方仍要求變更的,不要找任何借口,必須補償給乙方已經施工的損失,如拒付,乙方有權停止施工。
八、竣工驗收:竣工后即進行驗收,驗收標準按照甲乙雙方商定的協議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的情況下按此驗收)。如當時未提出異議,或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格,并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延),另定日期,若驗收合格,甲方應承認原竣工日期,并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元~100元/天)。對于驗收不合格的,乙方應在工程約定的時間內修復完畢,若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下),選擇下面其中一種方式來解決:1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的,不論工期,修復好為止,費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期:_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的,最后交工日期也順延),如超,則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的,每延期1周期(10天為一周期),乙方向甲方支付已付款_____‰的違約金,但不支付
此因之外的任何違約金或補償金,乙方不需墊付資金,特此說明。如墊付,甲方除應付墊付的資金外,還需支付此款項_____‰/天的周轉金利息和_____‰/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工,甲方應補償給乙方因此造成的損失_____元/天的補償金。如甲方未及時付款,則乙方就此停工,甲方付款后再繼續(xù)進行施工,工期順延(停幾天,順延幾天)。如甲方要求提前交工,每提前一天,應向乙方支付_____元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協議書。
十一、在施工中,因雙方意見不一致而造成停工,均不計為誤工,工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負,給乙方造成的損失,甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,商定后方能進行該項目的施工,簽字后或口頭答應都可以進行施工,施工了,就說明雙方都同意了,如果未能通過則停止施工,停幾天,工期就順延幾天,由此影響竣工日期,順延工期?!蹲兏鼏巍匪匈M用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款,如拖欠,按第十項第二款規(guī)定的逾期違約金的2倍支付此違約金),以便后面的其它工程繼續(xù)進行。甲方因故未簽變更單,但已付或未付變更單所列費用,都可以在工程竣工之后結算。
十二、協議的變更、解除和延期開工:協議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更協議內容,應經協商一致后,簽訂《變更單》。如要終止協議,提出終止協議一方,要以書面形式提
出,應按協議總價款的_____‰支付違約金,并辦理終止協議手續(xù)。甲方如要延期開工,須交納_____元延期開工違約保證金,并簽訂《工程延期開工協議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度,除工期順延外,還應補償乙方因此而造成的損失,甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協議一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。本協議依法簽訂,認定簽字,簽字生效。協議附件為本協議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
聯系方式:___________________________聯系方式:___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
(注:協議附件包括:1.《工程項目一覽表》。2.《驗收單》。3.《變更單》。4.《驗收約定》。5.《工程延期開工協議》。)