- 目錄
-
第1篇20xx年電力施工合同書(shū) 第2篇三峽水電站電力施工合同 第3篇電力施工合同范本 第4篇電力施工合同通用版 第5篇20xx年電力施工合同 第6篇電力施工臨時(shí)用工合同 第7篇辛集市電力施工合同 第8篇建筑電力施工合同協(xié)議書(shū) 第9篇水電站電力施工合同 第10篇電力施工安全合同 第11篇工程電力施工合同協(xié)議書(shū) 第12篇電力施工簡(jiǎn)易合同 第13篇任丘市電力施工合同 第14篇酒店電力施工合同 第15篇電力施工臨時(shí)用工合同范本 第16篇建筑公司電力施工合同
第1篇 20xx年電力施工合同書(shū)
工程名稱(chēng):xx工程
發(fā)包單位:xx
承包單位:xx
甲 方:海南電網(wǎng)xx公司
乙 方:xx
工程項(xiàng)目名稱(chēng):xx
工程項(xiàng)目地點(diǎn):xx
計(jì)劃工作時(shí)間:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
甲方作為管轄電網(wǎng)工程承包單位之一,由于部分工程的實(shí)施具體需要,與乙方建立勞務(wù)合同關(guān)系,為明確勞務(wù)合同雙方的安全責(zé)任,保證工程施工安全,防止事故發(fā)生,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意并達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任
1、根據(jù)南方電網(wǎng)公司頒發(fā)的《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》和海南電網(wǎng)公司頒發(fā)的《外包工程、勞務(wù)分包隊(duì)伍和臨時(shí)工安全管理規(guī)定》的有關(guān)條款,甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方具備承包工程項(xiàng)目的施工安全資質(zhì)進(jìn)行審查。審查乙方單位持有的政府有關(guān)部門(mén)核發(fā)的施工營(yíng)業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書(shū)、法人代表資格證書(shū)(組織機(jī)構(gòu)代碼證)、施工簡(jiǎn)歷以及施工單位有關(guān)工程項(xiàng)目經(jīng)理、負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員的配置情況和近三年安全施工記錄。資質(zhì)審查合格后,甲方應(yīng)及時(shí)給乙方發(fā)放安全施工資質(zhì)合格證。
2、甲方在工程開(kāi)工之前對(duì)乙方負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底,并應(yīng)有完整的記錄或資料。安全技術(shù)交底按照《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》的規(guī)定,在開(kāi)工請(qǐng)對(duì)承包方負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和安監(jiān)人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底。
3、甲方負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)。審核確認(rèn)工程項(xiàng)目的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人資格。
4、甲方負(fù)責(zé)審查工程項(xiàng)目的組織施工設(shè)計(jì),對(duì)乙方在有危險(xiǎn)的電力生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)要求事先制訂安全措施。
5、甲方負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第393號(hào)令)和《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》在施工單位安全管理中的落實(shí)、執(zhí)行情況。
6、甲方每月15日對(duì)工程組織安全和質(zhì)量檢查,并不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查。重點(diǎn)檢查特種作業(yè)人員持證上崗和現(xiàn)場(chǎng)安全用電等現(xiàn)場(chǎng)安全管理與安全措施最新電力工程施工合同范本最新電力工程施工合同范本。特別是查看現(xiàn)場(chǎng)的安全情況,針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填寫(xiě)安全檢查情況通知單,對(duì)嚴(yán)重的問(wèn)題下發(fā)整改通知單并進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
7、應(yīng)用《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系》對(duì)項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),對(duì)乙方的安全健康環(huán)境管理行為進(jìn)行診斷和做出相應(yīng)的評(píng)斷。
8、協(xié)議中規(guī)定由甲方承擔(dān)的有關(guān)安全、勞動(dòng)保護(hù)等其他事宜。
二、乙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任
1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)安全與衛(wèi)生的法律 、法規(guī) 、條例和制度,并根據(jù)實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則,但不得與上級(jí)規(guī)定相抵觸,不得降低安全標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家和電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定建立有健全的安全管理機(jī)構(gòu),落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。
3、招收錄用和轉(zhuǎn)換崗位的工人必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育、緊急救護(hù)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),并經(jīng)考試合格記錄在案,經(jīng)甲方審查認(rèn)可后方可進(jìn)入其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底、安全教育和安全宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)方案。
國(guó)家規(guī)定屬于特種作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)的人員同時(shí)必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),持有政府主管部門(mén)頒發(fā)操作證方可上崗。
4、項(xiàng)目部和施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)參照南方電網(wǎng)《電網(wǎng)建設(shè)工程安全和環(huán)境管理設(shè)施規(guī)范應(yīng)用手冊(cè)》中的規(guī)定進(jìn)行布置,制定各種安全文明施工管理制度和應(yīng)急預(yù)案,要求乙方配備足夠的安全用具和安全書(shū)籍。施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置明顯的標(biāo)牌,應(yīng)標(biāo)明施工許可證批準(zhǔn)文號(hào)、工程項(xiàng)目名稱(chēng)、各參建單位名稱(chēng)、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖、工程建設(shè)(安全、質(zhì)量、工期)目標(biāo)以及主要管理制度等?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)有明顯的標(biāo)志、設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的施工器具放置處、材料堆放站和廢料堆放點(diǎn)。施工單位負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌的保護(hù)工作。
5、遵守現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員均應(yīng)當(dāng)佩戴工作證卡,以證明其身份,確保安全施工。乙方應(yīng)該保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施完備,安全警示標(biāo)志齊全。
6、針對(duì)施工實(shí)際情況,乙方應(yīng)做到防風(fēng)防汛、防暑降溫、防火、防觸電、防高空墜落等,安全措施要到位。
7、乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的法規(guī)和衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定,制訂相關(guān)的勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);為施工人員配備符合本工種安全、衛(wèi)生要求的個(gè)人勞保用品;按不同崗位的生產(chǎn)特點(diǎn)配備安全防護(hù)用品和安全用具,并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查使用情況最新電力工程施工合同范本合同范本
淘寶精品
施工現(xiàn)場(chǎng)的各種安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)器具,必須定期進(jìn)行檢查和維護(hù),及時(shí)消除隱患,保證其安全有效。
8、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的所有人員著裝必須符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》和《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》之規(guī)定。施工人員要按要求佩帶各種安全防護(hù)工具。
9、安全用具、安全防護(hù)設(shè)施、手持電動(dòng)工器具、電氣設(shè)備等的使用管理必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,必須有出廠合格證明,經(jīng)試驗(yàn)合格后方可使用,并應(yīng)建立發(fā)放、使用、管理制度和臺(tái)賬。
10、乙方要應(yīng)用《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系》對(duì)工程項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)、班組管理等進(jìn)行自檢查自評(píng)。11、乙方與甲方是勞務(wù)合同關(guān)系,嚴(yán)禁乙方將施工項(xiàng)目轉(zhuǎn)包。
12、對(duì)所提供的一切證件、資料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。
13、協(xié)議中規(guī)定由乙方承擔(dān)的有關(guān)安全、勞動(dòng)保護(hù)等其他事宜。
三、甲、乙雙方共同遵守的規(guī)定
甲、乙雙方在簽訂施工安全協(xié)議后,均必須嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),嚴(yán)格遵守電力行業(yè)各項(xiàng)規(guī)程、規(guī)定和電力企業(yè)有關(guān)基建安裝等規(guī)定。共同遵守原電力工業(yè)部部頒的《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院第393號(hào)令),共同遵守中國(guó)南方電網(wǎng)公司頒發(fā)的《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定》、《安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》、《輸變電工程安全文明施工規(guī)范要求》、《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《電網(wǎng)建設(shè)工程安全健康和環(huán)境管理設(shè)施規(guī)范應(yīng)用手冊(cè)》、《外包工程、勞務(wù)分包隊(duì)伍和臨時(shí)工安全管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定最新電力工程施工合同范本最新電力工程施工合同范本。
四、違約處理
在協(xié)議簽訂的有效期內(nèi),如有違反上述任一條款造成安全事故或安全隱患者,將嚴(yán)格按照海南電網(wǎng)公司關(guān)于《關(guān)于印發(fā)海南電網(wǎng)公司輸變電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定的通知》(海南電網(wǎng)建〔xx〕168號(hào))和《海南電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)工程獎(jiǎng)懲辦法 (試行)的通知》(海南電網(wǎng)建〔xx〕175號(hào))文件要求及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)條款,加強(qiáng)考核力度,對(duì)施工單位違反現(xiàn)場(chǎng)安全管理或造成工程質(zhì)量事故的情況,嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度。獎(jiǎng)罰情況報(bào)海南電網(wǎng)公司備案
五、其他
1、甲方應(yīng)給予乙方施工提供必要的技術(shù)資料,并盡力提供便利的施工條件。
2、在施工中,如乙方發(fā)生屬乙方責(zé)任的意外人身傷亡時(shí),甲方應(yīng)以人道主義精神盡力協(xié)助傷員及處于危險(xiǎn)境地人員,但所需全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)
淘寶精品
3、根據(jù)雙方簽訂的《單相計(jì)量裝置輪換改造工程承發(fā)包合同書(shū)》,乙方應(yīng)按單項(xiàng)工程(或一次性)繳納3千元的安全文明施工保證金。保證金建立專(zhuān)戶管理,甲方對(duì)乙方違反現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定者進(jìn)行處罰,處罰以書(shū)面通知形式告知對(duì)方,工程竣工后根據(jù)處罰總金額扣減后返還乙方,不足時(shí)乙方應(yīng)補(bǔ)交……
六、本協(xié)議有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止最新電力工程施工合同范本合同范本。
七、本協(xié)議一式貳份,甲方、乙方各執(zhí)一份,簽字蓋章即生效。
甲 方: 乙 方:
甲方委托代表: 乙方委托代表:
甲方經(jīng)辦人: 乙方經(jīng)辦人:
年 月 日 年 月 日
第2篇 三峽水電站電力施工合同
2023三峽水電站電力施工甲方:(發(fā)包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,本著相互信任的原則,就甲方的電力工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價(jià)款:本合同工程預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)__________元(大寫(xiě)),若要變更施工內(nèi)容,變更材料,工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。
第二條:關(guān)于材料供給的約定
1、本工程甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)為符合要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù),如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格有差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方供應(yīng)的裝飾材料均應(yīng)用于本工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應(yīng)按材料價(jià)款雙倍補(bǔ)償給甲方。
第三條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb-2001和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb-2001并參照其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方技術(shù)差及不責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前通知甲方驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4、本工程由_______方設(shè)計(jì)施工方案。
第四條:關(guān)于安全生產(chǎn)各防火的現(xiàn)場(chǎng)治理的約定
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內(nèi)容、結(jié)算的約定
1、布局開(kāi)槽完工后,支付工程款的___________%給乙方,水電完工后支付工程款的___________%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付___________%。
2、雙方款項(xiàng)住來(lái)均應(yīng)出具收據(jù)。
3、工程結(jié)算方式:電路___________米。
4、乙方承包內(nèi)容:1、水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開(kāi)關(guān)插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費(fèi)項(xiàng)目另計(jì)。
第六條:糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決,當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)約協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應(yīng)以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方擔(dān)出終止合同,須向另一主以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、保修期內(nèi)由于乙方的施工各配造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力、甲方所購(gòu)主材產(chǎn)品質(zhì)量異議或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題,甲方應(yīng)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第九條:附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。
甲方簽字:______________________
乙方簽字:______________________
第3篇 電力施工合同范本
發(fā)包人:
承包人:
依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):;
2、工程地點(diǎn):;
3、工程范圍:;(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容);
4、承包方式:_.
5、材料及工藝補(bǔ)充說(shuō)明(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容)
二、合同工期及工期延誤
1、開(kāi)工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數(shù)天(以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起);
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之__的違約金,算至驗(yàn)收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開(kāi)工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行;
d設(shè)計(jì)變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)小時(shí);
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過(guò)小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi),就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報(bào)告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報(bào)告后日內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)提出修改意見(jiàn),視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收。
四、合同價(jià)款
總計(jì)合同金額(大寫(xiě))(人民幣),小寫(xiě)¥.
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的的進(jìn)度款;
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的的進(jìn)度款;
3、工程全部完工之日起日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;
六、施工準(zhǔn)備
1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院,承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作,提供基準(zhǔn)測(cè)量點(diǎn),免費(fèi)提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系;
4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)
5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購(gòu)和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量保證書(shū);
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人,同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用;
4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定處理。
八、工程竣工驗(yàn)收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收,如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗(yàn)收日期,但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間;發(fā)包人推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);
2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的,視為驗(yàn)收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日,辦理工程移交,從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對(duì)工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場(chǎng)代表
發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表_____,承包人現(xiàn)場(chǎng)代表__,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定,解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理;如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書(shū)面通知對(duì)方。
十、違約責(zé)任
一方違約時(shí),除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬(wàn)元。
十一、爭(zhēng)議解決
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
合同訂立時(shí)間:___年___月___日
合同訂立地點(diǎn):____________________
本合同共_頁(yè)
發(fā)包人:_________承包人:
住所:__________住所:
法定代表人:_______法定代表人:
電話:__________電話:
傳真:__________傳真:
開(kāi)戶銀行:________開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):_________賬號(hào):
郵政編碼:________郵政編碼:
第4篇 電力施工合同通用版
施工合同 即建筑安裝 工程承包合同 ,是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。下面是小編搜集的電力施工 合同范本 五篇,希望對(duì)你有所幫助。
電力施工合同范本
(一)
發(fā) 包 方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承 包 方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請(qǐng)通電至通電驗(yàn)收完成,經(jīng)雙方同意簽訂合同如下:
第一條 工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容: 承包形式:
(不含配電所土建照明工程費(fèi)用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進(jìn)出線電纜、外線工程費(fèi)用等)
第二條 工程總價(jià)
合同總價(jià)為(b): 元整 含稅(大寫(xiě) 壹佰萬(wàn) 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴(kuò)會(huì)答復(fù)意見(jiàn)書(shū)出來(lái)后,甲方應(yīng)一次性付給 乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫(xiě) 肆拾萬(wàn) 元整)
2、 設(shè)備進(jìn)廠甲方應(yīng)支付 工程款 50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫(xiě) 伍拾萬(wàn) 元整)
3、 工程驗(yàn)收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫(xiě) 拾 整)
4、 雙方蓋章后合同開(kāi)始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房?jī)?nèi)的設(shè)備。(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)合同附件)
2、 合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件. 工資 等依報(bào)價(jià)單及圖說(shuō)數(shù)量(以供電局審批為依據(jù)),雙方采包干方式承包完工結(jié)算時(shí)不因物價(jià)調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項(xiàng)目得依原價(jià)或市場(chǎng)價(jià)辦理加減賬
3、 本合同含代業(yè)主辦理申請(qǐng)用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請(qǐng)紅線外的外部工程手續(xù)。
第五條 甲方職責(zé)
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項(xiàng)的如期支付
3、 供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時(shí)所需的臨時(shí)場(chǎng)地及用水用電
4、 向乙方提供用電申請(qǐng)手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責(zé)
1、 向供電局申請(qǐng)用電手續(xù)至業(yè)主送電完成
2、 變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計(jì)圖紙施工及送電
3、 協(xié)助甲方向供電局申請(qǐng)10外線施工的手續(xù)
4、 自柜體到廠日起履行保固條款
5、 開(kāi)具本合同價(jià)上的工程發(fā)票。
第七條 技術(shù)規(guī)范
按甲方提供經(jīng)供電部門(mén)審核的圖紙為施工需求方案及報(bào)價(jià)單所列品牌為驗(yàn)收依據(jù)。
第八條 工程日期
1、 本合同項(xiàng)內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴(kuò)會(huì)答復(fù)意見(jiàn)書(shū)出來(lái)后75天經(jīng)供電公司驗(yàn)收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔(dān)。
2、 甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的 違約金 若甲方不能如期支付 定金 的,則通電時(shí)間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無(wú)關(guān)
第九條 解 約
1、 甲方認(rèn)為合同有中止必要時(shí),甲方需征求乙方同意方可 解除合同 ,其已完成部分,經(jīng)甲方認(rèn)可后依報(bào)價(jià)單所訂定之金額全數(shù)付給乙方
2、 乙方未能履行本合同各項(xiàng)規(guī)定,經(jīng)甲方訂為無(wú)法完成任務(wù),經(jīng)函告____日內(nèi)仍無(wú)法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起________年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負(fù)責(zé)修復(fù) 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能,若由于產(chǎn)品安全性能不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生,所造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)若因甲方使用不當(dāng)或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔(dān)相應(yīng)維修費(fèi)用乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失之責(zé)任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決,如無(wú)法解決由簽約所在地法院 管轄 。
第十二條 本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
電力施工合同范本
(二)
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù) 電網(wǎng)公司批復(fù)的 供電局
第一批農(nóng)網(wǎng)完善化工程與農(nóng)網(wǎng)完善工程預(yù)備項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,甲方確定將下列工程發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、 工程內(nèi)容及承包方式
1、工程內(nèi)容:
2、工程安裝費(fèi) 萬(wàn)元(具體明細(xì)見(jiàn)附表):
具體金額為:子項(xiàng)中標(biāo)價(jià)設(shè)計(jì)方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式進(jìn)行承包。
4、工程工期:從________年____月____日至________年____月____日。
二、工程價(jià)款的支付方式
5、工程價(jià)款的支付方式:
5.
1、預(yù)付款:甲、乙雙方簽訂合同后____日內(nèi),甲方預(yù)付合同工程安裝費(fèi)的20%
5.
2、工程竣工,經(jīng)甲、乙雙方及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理共同驗(yàn)收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工資料,扣出甲方墊付的主材費(fèi)用和5%的質(zhì)保金后(質(zhì)保期________年),甲方支付乙方工程安裝費(fèi)的75%。
5.
3、保修條款:本工程保修期為_(kāi)_______年(保修期從工程驗(yàn)收合格,投入運(yùn)行之日起計(jì)算),保修期滿未發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題,甲方即向乙方付清質(zhì)量 保證金 。
5.
4、費(fèi)用支付以 轉(zhuǎn)賬支票 或電匯方式進(jìn)行。
三、工程管理
6、工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收按國(guó)家有關(guān)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和 電網(wǎng)公司、 電網(wǎng)公司下發(fā)的 號(hào)文《關(guān)于農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造技術(shù)原則》、《 省電力公司縣城中、低壓配電網(wǎng)改造技術(shù)導(dǎo)則》、《 省農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造的基本技術(shù)要求》,及 供電局下發(fā)的《10配電線路實(shí)施技術(shù)規(guī)范》、《低壓配電技術(shù)規(guī)范》施工驗(yàn)收。
7、乙方負(fù)責(zé)該工程的青苗、 征地 、林木砍伐、植被恢復(fù)賠償相關(guān)事宜。甲方配合乙方進(jìn)行協(xié)調(diào)。
8、工程開(kāi)工前,甲、乙雙方必須簽訂安全協(xié)議,并按協(xié)議內(nèi)容履行各自的安全責(zé)任。
9、乙方按甲方設(shè)計(jì)的工程方案制定施工方案,擬定施工三措,經(jīng)甲方許可,監(jiān)理員開(kāi)出許可開(kāi)工單后,方可施工。
10、工程質(zhì)量達(dá)不到要求,造成返工的一切損失由乙方負(fù)責(zé),返工造成逾期交付的,每延誤一天,乙方按合同總價(jià)的0.5%償還違約金,并累計(jì)計(jì)算。工程工期、質(zhì)量、安全等達(dá)不到甲方要求的,乙方將不能進(jìn)入誠(chéng)信備案企業(yè)名單。
1、乙方在施工中必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的管理。
2、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即停止施工,并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
四、設(shè)備、材料供應(yīng)與清理
3、工程所需主材需經(jīng)甲方審定。乙方必須指定專(zhuān)人憑各分(縣)局簽單到指定的地點(diǎn)領(lǐng)取主材。
4、乙方在施工完成后應(yīng)將甲方委托進(jìn)行的改造工程中不再使用的舊材料、設(shè)備及設(shè)施全部拆除并將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。
5、乙方應(yīng)將拆除的舊設(shè)備和材料及時(shí)歸還至甲方庫(kù)房,辦理退還手續(xù)需登記設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、出廠日期、出廠序號(hào),甲方確認(rèn)后簽字。甲方確認(rèn)后的退還手續(xù)將作為工程結(jié)算資料必備依據(jù)。
五、 違約責(zé)任
6、乙方不得擅自購(gòu)買(mǎi)主材,經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán):
①責(zé)令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
7、若拆除設(shè)備和材料未歸還甲方,甲方將從保證金中扣減,若保證金不足以抵扣廢舊設(shè)備和材料費(fèi)用,差額部分從施工費(fèi)中扣減。
8、發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題,乙方除負(fù)責(zé)保修外,還要賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
9、甲方不按合同約定支付工程款,賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
六、爭(zhēng)議及其它
20、爭(zhēng)議解決的方式:合同執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
1、本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同自雙方簽章之日起生效。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
3、附則:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委托 代理 人(簽名): 委托代理人(簽名):
________年____月____日________年____月____日
電力施工合同范本
(三)
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《建筑安裝工程承包合同條例》,____區(qū)____鎮(zhèn)人民政府將銅川汽車(chē)博覽園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程中,從xx集團(tuán)辦公大樓前至天駿重卡工程機(jī)械配件城4號(hào)樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項(xiàng)目委托給____市xx公司將該項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)墊資并承包給____市和效電力建設(shè)工程 有限責(zé)任公司 xxxx公司施工完成,為保證該工程按期、保質(zhì)完成,明確雙方職責(zé),經(jīng)協(xié)商,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
一、工程名稱(chēng):銅川xx基礎(chǔ)設(shè)施高壓電力線路工程
二、工程內(nèi)容:從xx集團(tuán)辦公大樓前至天駿重卡工程機(jī)械配件城4號(hào)樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內(nèi)容
三、工程地點(diǎn):銅川汽車(chē)博覽園
四、工 期:共計(jì)90天:________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到建筑工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家電力工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)
六、工程施工費(fèi)用總造價(jià)為:玖拾萬(wàn)元整人民幣(900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 : 負(fù)責(zé)施工全過(guò)程工程質(zhì)量檢查。
二、乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 姜xx
三、施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李xx
第三條 各方工作
一、甲方工作:負(fù)責(zé)施工全過(guò)程工程質(zhì)量檢查。
二、乙方工作:
1、與乙方簽定 工程施工合同 和安全合同,并接受甲乙方管理人員對(duì)所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。
2、施工場(chǎng)地具備開(kāi)工條件和完成時(shí)間要求:負(fù)責(zé)在開(kāi)工前辦理好安全監(jiān)護(hù)、安全交底等相關(guān)手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)組織____市和效電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司xxxx公司生技部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理部、預(yù)決算中心、運(yùn)行維護(hù)單位對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收,對(duì)質(zhì)量不合格工程,有權(quán)責(zé)令乙方返工,直至合格為止。
4、負(fù)責(zé)向施工方提供工程施工圖及施工變更單,組織設(shè)計(jì)部門(mén)及乙方對(duì)工程施工圖進(jìn)行施工前會(huì)審,設(shè)計(jì)交底。
三、施工方工作:
1、按照國(guó)家電力工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),擔(dān)負(fù)該項(xiàng)目工程施工任務(wù)。
2、對(duì)甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程,乙方要求施工方必須無(wú)條件返工,確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前,由乙方負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生損失的,乙方應(yīng)自費(fèi)修復(fù)。
4、做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線及鄰近建筑物的保護(hù)工作。
5、保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔符合有關(guān)規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場(chǎng)符合要求,承擔(dān)違反有關(guān)規(guī)定的損失和罰款。
第四條 工程質(zhì)量等級(jí)
一、工程質(zhì)量等級(jí):按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行。乙方如達(dá)不到約定條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方的施工方返工,施工方應(yīng)按甲方代表要求的時(shí)間返工,直至符合約定條件,因乙方原因達(dá)不到約定條件的,由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用,工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
二、質(zhì)量評(píng)定部門(mén):____市和效電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司xxxx公司生技部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理部、預(yù)決算中心、運(yùn)行維護(hù)單位等相關(guān)部門(mén)。
第五條 驗(yàn)收
甲方根據(jù)乙方的施工方申請(qǐng),組織____市和效電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司xxxx公司生技部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、監(jiān)理部、預(yù)決算中心、運(yùn)行維護(hù)單位對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格的工程甲方通知乙方處理,乙方承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒?、修改等費(fèi)用,處理合格后甲方重新組織人員驗(yàn)收,直至符合質(zhì)量要求。
第六條 工程預(yù)付款:本工程開(kāi)工前不預(yù)付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式:支票
二、工程款支付和時(shí)間:工程為一次性包死價(jià),無(wú)保修金,竣工后甲方一次性付給乙方。
第八條 因執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由____市仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執(zhí)兩份,由雙方各自分送相關(guān)部門(mén)。
甲方:
代表人:
簽訂日期:
乙方:
代表人:
簽訂日期:
電力施工合同范本
(四)
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó) 建筑法 》及其他有關(guān)法律、 法規(guī) ,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍: (詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容)
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補(bǔ)充說(shuō)明(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開(kāi)工日期:________年____月____日 ,竣工日期________年____月____日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起)
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期____日,承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之_ _的違約金,算至驗(yàn)收合格之日
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開(kāi)工條件
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行
d設(shè)計(jì)變更或工程量增加
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí)
f不可抗力
g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 ____日內(nèi),就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報(bào)告發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報(bào)告后____日內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)提出修改意見(jiàn),視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收。
四、合同價(jià)款
總計(jì)合同金額(大寫(xiě))(人民幣) ,小寫(xiě) 。
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起 ____日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付 工程合同 總價(jià)款的 的進(jìn)度款
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起____日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款
3、工程全部完工之日起____日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于________年內(nèi)返還承包人
六、施工準(zhǔn)備
1、承包人在合同簽定后____日內(nèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院,承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作,提供基準(zhǔn)測(cè)量點(diǎn),提供施工用水、電
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系
4、承包人于接到審查合格圖紙____日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)
5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購(gòu)和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量 保證書(shū)
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患
2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用
3、如發(fā)生安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人,同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用
4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定處理。
八、工程竣工驗(yàn)收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內(nèi),應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收,如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗(yàn)收日期,但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間發(fā)包人推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān)
2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的,視為驗(yàn)收合格
3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日,辦理工程移交,從驗(yàn)收之日起____日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)
5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起________年內(nèi)承包人對(duì)工程負(fù)責(zé)保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場(chǎng)代表
發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表_____,承包人現(xiàn)場(chǎng)代表_ _,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定,解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書(shū)面通知對(duì)方。
十、違約責(zé)任
一方違約時(shí),除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬(wàn)元。
十
一、爭(zhēng)議解決
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。
十
二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
合同訂立 時(shí)間:________年____月____日
合同訂立地點(diǎn):____________________
本合同共_ 頁(yè)
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開(kāi)戶銀行:________ 開(kāi)戶銀行:
賬 號(hào):_________ 賬 號(hào):
xx編碼:________ xx編碼:
電力施工合同范本
(五)
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上,遵循平等、自愿、公平及誠(chéng)信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):臨清豪翰商貿(mào)城一期10配電工程施工
2、工程地點(diǎn):新華xx與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式:包設(shè)計(jì)、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗(yàn)、包調(diào)試、包驗(yàn)收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍:
1、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購(gòu)、運(yùn)輸及保管高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗(yàn)
3、供電系統(tǒng)施工:龍山xx過(guò)路150頂管100米從101013南華線9號(hào)桿接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺(tái)630a箱變的所有設(shè)備材料的運(yùn)輸、安裝、檢驗(yàn)及調(diào)試掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23樓北側(cè)1臺(tái)630a的箱變及電纜施工屬于改線工程,乙方只負(fù)責(zé)電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗(yàn)收資料
5、協(xié)調(diào)與供電部門(mén)的關(guān)系,辦理施工驗(yàn)收手續(xù)。
三、工期
________年____月____日至20________年____月____日。
四、工程造價(jià)及付款方式
該工程實(shí)行包干價(jià):總造價(jià)人民幣68萬(wàn)元整(含稅),大寫(xiě)人民幣陸拾捌萬(wàn)元整。具體見(jiàn)乙方投標(biāo)預(yù)算書(shū)。
總造價(jià)為含設(shè)計(jì)、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收合格備案和送電、售后維修、稅費(fèi)(建安稅)等的綜合造價(jià)。
付款方式:
1、合同簽訂后____日內(nèi),甲方支付給乙方合同總造價(jià)的30%作為預(yù)付款
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗(yàn)收合格且具備送電條件后,甲方支付給乙方工程總造價(jià)的65%(支付該款時(shí)乙方必須出具工程全額建安發(fā)票)乙方收到該工程款后2小時(shí)內(nèi)必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金,從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方能及時(shí)進(jìn)行維修,甲方將在送電之日起兩年后的____日內(nèi)將質(zhì)保金無(wú)息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置,高壓部分具備高壓測(cè)量、計(jì)量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備,以達(dá)到驗(yàn)收通過(guò)為準(zhǔn)
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等,所有柜體內(nèi)外必須要有標(biāo)示牌
3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400a2路250a,低壓柜體之間用母排連接
4、變壓器采用2臺(tái)11-630a-10.5(22.5%)0.4變壓器(產(chǎn)品是銅芯,達(dá)馳牌)
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板,低壓柜體采用低壓ggd(厚度要達(dá)到國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
6、母排要求銅母排,國(guó)家表準(zhǔn)版銅排,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求
7、電氣開(kāi)關(guān)等元器件品牌為正泰或質(zhì)量不低于該品牌
第5篇 20xx年電力施工合同
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng): ;
2、工程地點(diǎn): ;
3、工程范圍: ;(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補(bǔ)充說(shuō)明(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開(kāi)工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起);
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之_ _的違約金,算至驗(yàn)收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開(kāi)工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行;
d設(shè)計(jì)變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí);
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi),就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報(bào)告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報(bào)告后 日內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)提出修改意見(jiàn),視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收。
四、合同價(jià)款
總計(jì)合同金額(大寫(xiě))(人民幣) ,小寫(xiě)¥ 。
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;
3、工程全部完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;
六、施工準(zhǔn)備
1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院,承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作,提供基準(zhǔn)測(cè)量點(diǎn),免費(fèi)提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)
5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購(gòu)和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量保證書(shū);
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人,同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用;
4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定處理。
八、工程竣工驗(yàn)收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收,如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗(yàn)收日期,但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間;發(fā)包人推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);
2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的,視為驗(yàn)收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日,辦理工程移交,從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對(duì)工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場(chǎng)代表
發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表_____,承包人現(xiàn)場(chǎng)代表_ _,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定,解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理;如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書(shū)面通知對(duì)方。
十、違約責(zé)任
一方違約時(shí),除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬(wàn)元。
十一、爭(zhēng)議解決
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
合同訂立時(shí)間:___年___月___日
合同訂立地點(diǎn):____________________
本合同共_ 頁(yè)
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開(kāi)戶銀行:________ 開(kāi)戶銀行:
賬 號(hào):_________ 賬 號(hào):
郵政編碼:________ 郵政編碼:
第6篇 電力施工臨時(shí)用工合同
甲方名稱(chēng):_____________
地址:_____________
法人代表:_____________
乙方姓名:_____________
性別:_____________
年齡:_____________
民族:_____________
文化程度:_____________
籍貫:_________省_________市
現(xiàn)住址:_____________
屬于:_________(農(nóng)業(yè)人口/非農(nóng)業(yè)人口)
居民身份證號(hào)碼:_____________
務(wù)工許可證號(hào)碼:_____________
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn),勞務(wù)市場(chǎng)介紹,同意招用乙方為臨時(shí)工,根據(jù)有關(guān)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策,經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同,并共同遵守如下條款:
一、合同期限
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期滿,本合同自行終止。如甲方需要繼續(xù)留用,經(jīng)乙方同意,雙方可以續(xù)訂合同,并辦理鑒證手續(xù)。
二、生產(chǎn)(工作)任務(wù)
甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要,安排乙方在_________崗位,承擔(dān)_________臨時(shí)生產(chǎn)(工作)任務(wù)。乙方若同意,須服從。在合同期內(nèi)甲方因調(diào)整生產(chǎn)(工作)任務(wù),需要變更乙方的崗位和任務(wù),需經(jīng)乙方同意。如乙方不同意,可提出辭職,雙方辦理解除合同手續(xù)。
三、勞動(dòng)時(shí)間與勞動(dòng)報(bào)酬
(一)勞動(dòng)時(shí)間:甲方實(shí)行每周_________日,每日_________小時(shí)工作制。嚴(yán)格控制加班加點(diǎn),確因生產(chǎn)(工作)需要加班加點(diǎn)的,應(yīng)控制每日加班不超過(guò)_________小時(shí),每月加班不超過(guò)_________小時(shí),加班要提前通知乙方,由甲乙雙方商定,按規(guī)定發(fā)給加班加點(diǎn)費(fèi)。
(二)勞動(dòng)報(bào)酬:按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況,根據(jù)乙方的崗位和承擔(dān)任務(wù),甲乙雙方協(xié)商定為每日_________元,每月_________元。加班工資,按不低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。獎(jiǎng)金,根據(jù)單位效益和勞動(dòng)貢獻(xiàn),定期發(fā)給。實(shí)行計(jì)件工資制的,月工資按計(jì)件單價(jià)結(jié)算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的,應(yīng)發(fā)給夜餐費(fèi)_________元。
(三)在合同期間,如發(fā)生停工待料情況,甲方每天發(fā)給乙方基本生活費(fèi)_________元。
四、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)福利待遇
(一)從城鎮(zhèn)招用的臨時(shí)工,實(shí)行社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。保險(xiǎn)金繳納辦法與單位勞動(dòng)合同制工人相同。繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),每月甲方負(fù)擔(dān)_________元,乙方負(fù)擔(dān)_________元。乙方繳納金額,先由甲方統(tǒng)一支付,后在其當(dāng)月工資中扣除。乙方如符合招工條件,單位又有指標(biāo),可招為勞動(dòng)合同制工人,所繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)可隨同轉(zhuǎn)移,合并計(jì)算繳費(fèi)年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工負(fù)傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同,因工負(fù)傷醫(yī)療終結(jié),由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確定其傷殘程度。
(三)乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期最長(zhǎng)不超過(guò)_________個(gè)月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應(yīng)當(dāng)與合同制工人同等對(duì)待,傷病假期間,由甲方酌情發(fā)給生活補(bǔ)助費(fèi)。乙方在甲方工作半年以上,醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動(dòng)合同的,由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)_________元,乙方死亡的,甲方應(yīng)發(fā)給喪葬補(bǔ)助費(fèi)_________元,一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟(jì)費(fèi)_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上,重新簽訂合同的,甲方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定安排乙方探親,服務(wù)每滿一年假期為_(kāi)________天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳,甲方應(yīng)按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期,超出規(guī)定日期的,經(jīng)批準(zhǔn)按事假處理。
(五)根據(jù)工作崗位需要,并參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方發(fā)給乙方勞動(dòng)保護(hù)用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業(yè)的,需持有關(guān)部門(mén)核發(fā)的《專(zhuān)業(yè)崗位操作證》方可上崗。
五、勞動(dòng)紀(jì)律
(一)按時(shí)上下班,不得遲到早退。
(二)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,保證生產(chǎn)。
(三)愛(ài)護(hù)單位財(cái)產(chǎn),不無(wú)故損壞公物。
(四)上班工作(生產(chǎn))時(shí)間不得做私事,不得做與生產(chǎn)工作無(wú)關(guān)的事。
(五)聽(tīng)從指揮,服從調(diào)動(dòng)。
(六)保質(zhì)保量完成任務(wù),不得投機(jī)取巧。
(七)有事及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告,不得擅自主張。
六、勞動(dòng)合同的變更、終止、解除和辭職
(一)甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn),調(diào)整生產(chǎn)項(xiàng)目或者由于情況變化,經(jīng)乙方同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
(二)合同期滿后即終止執(zhí)行,并辦理終止合同手續(xù)。如生產(chǎn)(工作)需要,甲方繼續(xù)招用乙方,需要經(jīng)乙方同意,并經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn),雙方重新簽訂合同。
(三)有下列情形之一的,可以解除勞動(dòng)合同:
(1)雙方一致同意的;
(2)符合本合同第六條第五項(xiàng)和第六條第六項(xiàng)規(guī)定的;
(3)乙方培訓(xùn)(熟練)期滿,不符合錄用條件或乙方不愿意供職的;
(4)乙方非因工負(fù)傷,治療終結(jié)仍不能復(fù)工的。
(四)有下列情形之一的,本合同自行解除:
(1)甲方宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的;
(2)乙方被除名開(kāi)除、勞動(dòng)教養(yǎng)或判處徒刑的。
(五)乙方在合同期內(nèi)有下列情形之一的,甲方可以辭退;
(1)嚴(yán)重違犯勞動(dòng)紀(jì)律,影響生產(chǎn)、工作秩序的;
(2)違反操作規(guī)程,損壞設(shè)備、工具,浪費(fèi)原材料、能源,造成經(jīng)濟(jì)損失的;
(3)服務(wù)態(tài)度惡劣,損害消費(fèi)者利益的;
(4)有貪污、盜竊、賭博,營(yíng)私舞弊等違法行為,尚未構(gòu)成刑事責(zé)任的;
(5)無(wú)理取鬧、打架斗毆,嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的。
(六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辭職:
(1)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)確認(rèn),勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣,無(wú)有效勞動(dòng)保護(hù)措施,嚴(yán)重?fù)p害工人身體健康的;
(2)甲方不按合同規(guī)定發(fā)放工資或連續(xù)兩個(gè)月不支付工資的;
(3)人格受到甲方負(fù)責(zé)人侮辱的;
(4)甲方不履行勞動(dòng)合同,或違反國(guó)家勞動(dòng)法律、政策,侵害工人合法權(quán)益的;
(5)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)應(yīng)征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同:
(1)合同期限未滿,又不符合第六條第3項(xiàng)情況之一的;
(2)患有職業(yè)病和因工負(fù)傷在治療期限內(nèi)未能治愈,屬于全部或大部分喪失勞動(dòng)能力的;
(3)女工在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期內(nèi)的。
(八)甲方或乙方要求解除勞動(dòng)合同,除第六條第(四)款所列情況外,必須提前半個(gè)月通知對(duì)方。并辦理有關(guān)手續(xù)。
七、違約責(zé)任
甲方違反合同有關(guān)條款或無(wú)正當(dāng)理由在合同期內(nèi)辭退乙方的,按乙方實(shí)際損失予以賠償,具體數(shù)額由雙方協(xié)商。
乙方違反本合同有關(guān)條款給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,甲方可根據(jù)實(shí)際損失情況要求乙方予以賠償。具體數(shù)額由雙方協(xié)商。乙方不經(jīng)甲方同意私自離單位的,賠償甲方_________元,否則甲方不予辦理離單位手續(xù)。
八、雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)
(一)甲方為乙方提供住房,房租、水、電費(fèi)由乙方自負(fù)。房租按商品房標(biāo)準(zhǔn)收取的,甲方應(yīng)給乙方住房補(bǔ)貼每月為_(kāi)________元;如乙方自行解決住房的,甲方應(yīng)給乙方住房補(bǔ)貼,每月為_(kāi)________元。
(二)甲方自辦食堂的,按飯菜成本收費(fèi),不辦食堂,在外搭膳的,所需管理費(fèi)由甲方支付。甲方給乙方膳食補(bǔ)貼每月_________元。
(三)甲方按國(guó)家規(guī)定,每月應(yīng)給乙方各類(lèi)補(bǔ)貼共_________元。
(四)計(jì)件工資制的,月工資結(jié)算辦法:_________.
(五)其他需約定事項(xiàng):_________.
任何一方違反勞動(dòng)合同,給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)方有權(quán)根據(jù)責(zé)任和造成的后果,追究違約金_________元,賠償金_________元。
九、本合同經(jīng)雙方方簽字后生效,甲、乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
第7篇 辛集市電力施工合同
甲方:______________________
乙方:______________________
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則,甲乙雙方就小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務(wù)分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務(wù)分包合同條款,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng):_________________________________。
二、工程地點(diǎn):_________________________________。
三、工程承包范圍
工程范圍與內(nèi)容:施工圖內(nèi)所有的水電、 (施工圖重大改變后工程量另行計(jì)算)
(1)室內(nèi)給水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,從樓層一戶一表后至戶內(nèi)用水地點(diǎn);
(2)室內(nèi)外排水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,接至室外第一個(gè)檢查井;
(3)室內(nèi)電氣照明線路、電纜、橋架、盤(pán)箱柜預(yù)埋及安裝;
(4)室內(nèi)照明燈具及開(kāi)關(guān)預(yù)埋及安裝;
(5)防雷接地安裝。
四、工程承包方式:
包人工,按圖施工,所有材料,輔材及施工機(jī)械,由甲方提供。
五、合同價(jià)款
本合同價(jià)款為人民幣:___________元每平方米(以建筑面積結(jié)算)屬總價(jià)包干。該總價(jià)已包括人工.
六、付款和結(jié)算方式
按月完成工程量的___________%結(jié)算,于次月___________日前付清工程完工后付至總量的___________%,三個(gè)月后付清另___________%保修金。
七、設(shè)計(jì)變更
因施工變更導(dǎo)致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商,延誤的工期根據(jù)主合同相應(yīng)順延。
八、材料設(shè)備供應(yīng)
1、本合同工程所有用于水電主材,輔材均由甲方采購(gòu)供應(yīng)。2、水電安裝的所有工器具甲方提供,甲方不提供相應(yīng)的工器具,另加___________元/平方。
九、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
(1)按時(shí)甲方提供的給排水、電氣、圖說(shuō)、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更中涉及的工作內(nèi)容。
(2)甲方指定 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)有關(guān)簽證,負(fù)責(zé)材料報(bào)驗(yàn)、資料整理。
(3)甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)及施工工人現(xiàn)場(chǎng)材料保管場(chǎng)所。
(4)甲方隨時(shí)檢查乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、材料使用保管情況,檢查乙方操作人員的上崗情況。乙方如違反規(guī)定或工作達(dá)不到要求的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改、返修。
(5)按工程進(jìn)度和合同約定,及時(shí)支付乙方的勞務(wù)費(fèi)用。
(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用電。
2、乙方責(zé)任
(1)土建面積、施工圖內(nèi)所有的水電、(不含消防及弱電安裝工程)。
(2)應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖的要求及施工規(guī)范施工,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(3)乙方進(jìn)場(chǎng)人員需無(wú)條件服從甲方的管理、調(diào)度,特別是質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)文明施工方面的管理及調(diào)度。
十、違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任
如甲方違約,必須按時(shí)足額付清乙方所完工程量的勞務(wù)工資。
2、乙方違約責(zé)任
(1)如乙方違約,甲方有權(quán)終止合同,造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)相應(yīng)賠償。
(2)如乙方在生產(chǎn)工程中,人員不夠,工程質(zhì)量施工安全不能得到保證,工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,并取締乙方作業(yè)資格,乙方所完成的工程量按單項(xiàng)價(jià)格下浮___________%后作為結(jié)算價(jià)款付給乙方。
十一、未盡事宜,又甲方和乙方共同協(xié)商
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效,本合同承包范圍內(nèi)任務(wù)完成,結(jié)清余款后本合同即告終止。
2、本合同一式___________份,甲乙雙方各執(zhí)___________份,均具有同等法律效力。
甲方:______________________ 乙方:______________________
單位蓋章:__________________ 身份證號(hào)碼:________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:__________________
日期:______________________ 日期:_______________________
第8篇 建筑電力施工合同協(xié)議書(shū)
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際,甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就本工程施工事宜協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng):__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包范圍:__________________.
4、承包方式:__________________.
第二條工期
1、本工程工期總天數(shù)為:______天。即從______年______月______日至______年______月______日。
第三條甲方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)向乙方免費(fèi)提供施工現(xiàn)場(chǎng)材料、機(jī)具堆放場(chǎng)地、施工用水用電接駁點(diǎn)。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同約定及時(shí)支付工程款。
第四條乙方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任
1、乙方在本合同生效后,應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)做好開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作,施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號(hào)、化工、供熱、排水管線。查找,收集管線資料,借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標(biāo)記在地面上。用坐標(biāo)紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過(guò)程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方應(yīng)在施工場(chǎng)地做初步地質(zhì)調(diào)查,查清地層結(jié)構(gòu),地質(zhì)成份,地下水埋深。目前,鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工,要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工,必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現(xiàn)場(chǎng)的水源,現(xiàn)場(chǎng)缺水,施工前備好水。
4、負(fù)責(zé)辦理本頂管工程相關(guān)的一切政府批文、批件及相關(guān)法律、法規(guī)手續(xù),若因此造成的責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5、乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的設(shè)備和人身安全,做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、嚴(yán)格遵守電力部門(mén)的有關(guān)規(guī)定,不準(zhǔn)私自開(kāi)啟,操作電力門(mén)的電氣設(shè)備,如有違反,造成一切責(zé)任及損失由乙方自己承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)主動(dòng)配合甲方進(jìn)行階段工程質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收,做好記錄。
8、乙方保證工程質(zhì)量,嚴(yán)格按有關(guān)行政主管部門(mén)的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范、技術(shù)要求施工,按期完成工程內(nèi)容。
9、乙方應(yīng)文明施工,做到工完、料凈、場(chǎng)地清,費(fèi)用已包含在工程總價(jià)中。
第五條工程價(jià)款及支付
1、本工程包干價(jià),單價(jià)為_(kāi)_____元/米,按水平方向直線長(zhǎng)度結(jié)算。
2、本工程施工完畢,驗(yàn)收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結(jié)清工程款。
第六條工程質(zhì)量驗(yàn)收
1、驗(yàn)收方式:乙方應(yīng)向甲方提供本工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,材料質(zhì)檢合格證書(shū)。工程應(yīng)滿足甲方符合電力質(zhì)量要求布線的通暢管道,對(duì)驗(yàn)收不合格的工程應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修理、更換、其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物,通過(guò)多方努力確實(shí)不能頂管成功達(dá)到電力管穿線要求,乙方無(wú)條件撤離現(xiàn)場(chǎng)并不能要求甲方支付任何工程款。
2、驗(yàn)收時(shí)間:甲方接到乙方完工報(bào)告后2日內(nèi)組織竣工驗(yàn)收,逾期不組織竣工驗(yàn)收,則視為本工程質(zhì)量全部合格。
第七條違約責(zé)任
如一方擅自終止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的義務(wù),應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因此而給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
第八條爭(zhēng)議的解決方式
如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致意見(jiàn),任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條本合同未盡事宜
由甲乙雙方另行協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充合同、補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
第十條其他
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
第9篇 水電站電力施工合同
2023水電站電力施工甲方:______________________
乙方:______________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則,甲乙雙方就小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務(wù)分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務(wù)分包合同條款,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng):_________________________________。
二、工程地點(diǎn):_________________________________。
三、工程承包范圍
工程范圍與內(nèi)容:施工圖內(nèi)所有的水電、 (施工圖重大改變后工程量另行計(jì)算)
(1)室內(nèi)給水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,從樓層一戶一表后至戶內(nèi)用水地點(diǎn);
(2)室內(nèi)外排水管網(wǎng)預(yù)埋及安裝,接至室外第一個(gè)檢查井;
(3)室內(nèi)電氣照明線路、電纜、橋架、盤(pán)箱柜預(yù)埋及安裝;
(4)室內(nèi)照明燈具及開(kāi)關(guān)預(yù)埋及安裝;
(5)防雷接地安裝。
四、工程承包方式:
包人工,按圖施工,所有材料,輔材及施工機(jī)械,由甲方提供。
五、合同價(jià)款
本合同價(jià)款為人民幣:___________元每平方米(以建筑面積結(jié)算)屬總價(jià)包干。該總價(jià)已包括人工.
六、付款和結(jié)算方式
按月完成工程量的___________%結(jié)算,于次月___________日前付清工程完工后付至總量的___________%,三個(gè)月后付清另___________%保修金。
七、設(shè)計(jì)變更
因施工變更導(dǎo)致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商,延誤的工期根據(jù)主合同相應(yīng)順延。
八、材料設(shè)備供應(yīng)
1、本合同工程所有用于水電主材,輔材均由甲方采購(gòu)供應(yīng)。2、水電安裝的所有工器具甲方提供,甲方不提供相應(yīng)的工器具,另加___________元/平方。
九、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
(1)按時(shí)甲方提供的給排水、電氣、圖說(shuō)、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更中涉及的工作內(nèi)容。
(2)甲方指定 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)有關(guān)簽證,負(fù)責(zé)材料報(bào)驗(yàn)、資料整理。
(3)甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)及施工工人現(xiàn)場(chǎng)材料保管場(chǎng)所。
(4)甲方隨時(shí)檢查乙方施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、材料使用保管情況,檢查乙方操作人員的上崗情況。乙方如違反規(guī)定或工作達(dá)不到要求的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改、返修。
(5)按工程進(jìn)度和合同約定,及時(shí)支付乙方的勞務(wù)費(fèi)用。
(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用電。
2、乙方責(zé)任
(1)土建面積、施工圖內(nèi)所有的水電、(不含消防及弱電安裝工程)。
(2)應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖的要求及施工規(guī)范施工,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(3)乙方進(jìn)場(chǎng)人員需無(wú)條件服從甲方的管理、調(diào)度,特別是質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)文明施工方面的管理及調(diào)度。
十、違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任
如甲方違約,必須按時(shí)足額付清乙方所完工程量的勞務(wù)工資。
2、乙方違約責(zé)任
(1)如乙方違約,甲方有權(quán)終止合同,造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)相應(yīng)賠償。
(2)如乙方在生產(chǎn)工程中,人員不夠,工程質(zhì)量施工安全不能得到保證,工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,并取締乙方作業(yè)資格,乙方所完成的工程量按單項(xiàng)價(jià)格下浮___________%后作為結(jié)算價(jià)款付給乙方。
十一、未盡事宜,又甲方和乙方共同協(xié)商
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效,本合同承包范圍內(nèi)任務(wù)完成,結(jié)清余款后本合同即告終止。
2、本合同一式___________份,甲乙雙方各執(zhí)___________份,均具有同等法律效力。
甲方:______________________ 乙方:______________________
單位蓋章:__________________ 身份證號(hào)碼:________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:__________________
日期:______________________ 日期:_______________________
第10篇 電力施工安全合同
發(fā)包單位:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)
承包單位:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)
甲方將本電力工程項(xiàng)目發(fā)包給乙方施工,貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,根據(jù)地方承包工程有關(guān)管理規(guī)定、國(guó)家電力公司有關(guān)安全管理文件和國(guó)家有關(guān)法律 法規(guī) 的規(guī)定,明確雙方的安全責(zé)任,確保施工安全,雙方在簽訂 施工合同 的同時(shí)簽定本協(xié)議。
1.電力工程項(xiàng)目:
1.1工程項(xiàng)目名稱(chēng):_______________
1.2工程地址:___________________
2.工程項(xiàng)目期限:_____年_____月_____日至工程完工。
3.甲方的權(quán)利和義務(wù):
3.1由甲方對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行電力安全生產(chǎn)規(guī)程介紹。
3.2甲方在施工過(guò)程中有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及監(jiān)督檢查的義務(wù),當(dāng)乙方出現(xiàn)有違反電力生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定和風(fēng)電場(chǎng)安全運(yùn)行規(guī)定時(shí),甲方有權(quán)作出停工整頓,限期整改。
3.3甲方認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí),應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式提出。
4.乙方的權(quán)利和義務(wù):
4.1乙方在施工前要認(rèn)真勘測(cè)施工現(xiàn)場(chǎng),詳細(xì)了解電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)的可施工范圍和停電范圍,根據(jù)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容、特點(diǎn)做好安全措施。
4.2在有可能發(fā)生火災(zāi)、觸電、高空墜落、機(jī)械傷害等危險(xiǎn)或引起嚴(yán)重設(shè)備事故的情況下,乙方應(yīng)事先向甲方詳細(xì)了解清楚,并制定安全技術(shù)措施。
4.3乙方一經(jīng)開(kāi)工,就表示乙方確認(rèn)施工現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具等等符合安全要求和處于安全狀態(tài),乙方對(duì)施工過(guò)程的安全負(fù)全面責(zé)任。
4.4乙方施工還應(yīng)履行風(fēng)電場(chǎng)工作票手續(xù),在得到許可后方可作業(yè)。
5.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,作為主合同的附件與合同正本具有同等法律效力。本協(xié)議一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________ 乙方:___________
甲方代表:_______ 乙方代表:_______
____年____月___日____年____月___日
第11篇 工程電力施工合同協(xié)議書(shū)
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方進(jìn)行__________________工程。為明確和維護(hù)甲、乙雙方責(zé)權(quán)利,依據(jù)__________________及其它相關(guān)法律、法規(guī),雙方平等自愿公平原則,就本工程施工安裝及管理工程協(xié)商一致,訂立本合同:
一、工程名稱(chēng):__________________.
二、工程地點(diǎn):__________________.
三、承包方式:__________________.
四、工程造價(jià):__________________.
五、工程內(nèi)容和范圍:高壓線路架設(shè);變壓器安裝;配電間高低壓配電盤(pán)及計(jì)量安裝。拆除原已安裝變壓器及高壓電桿;延伸高壓線路的電線電桿架及安裝;配電間拆除及搬遷安裝。
六、合同工期:甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)施工后七個(gè)工作日完工。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):本工程嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)電力安裝工程技術(shù)規(guī)法進(jìn)行施工,工程完工后報(bào)電力主管部門(mén)驗(yàn)收。
八、工程款項(xiàng)支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。
九、甲方責(zé)任:甲方必須在通知乙方進(jìn)行開(kāi)工前三日對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理,清障確保施工車(chē)輛暢通,施工現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)工條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上遺漏問(wèn)題。按約定時(shí)間支付工程款,否則視為違約。如甲方未按以上合同約定完成影響到施工進(jìn)行,工程相應(yīng)順延。
十、乙方責(zé)任:負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)電力線路敷設(shè)及相關(guān)材料設(shè)備采購(gòu)安裝,保證工程質(zhì)量。保證工程進(jìn)度確保按期按質(zhì)完工,通電正常使用。
十一、安全施工:乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定工程操作,如在施工期間因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方應(yīng)承擔(dān)因發(fā)生的一切費(fèi)用,非乙方造成的安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用,因不可引起的安全事故工程損失,工期延誤由甲乙雙方協(xié)商承擔(dān)。
十二、解決合同糾紛方式:在執(zhí)行本合同過(guò)程中,如甲乙雙方對(duì)合同有關(guān)條款有不同看法或發(fā)生其它爭(zhēng)議糾紛,由雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商不能達(dá)到一致意見(jiàn)的可向有關(guān)仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁或起訴法院解決。
十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙雙方各執(zhí)正本______份,副本______份。其它未盡事宜,由雙方另行商定補(bǔ)充。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
第12篇 電力施工簡(jiǎn)易合同
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng): ;
2、工程地點(diǎn): ;
3、工程范圍: ;(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容);
4、承包方式:_ .
5、材料及工藝補(bǔ)充說(shuō)明(詳見(jiàn)施工圖紙內(nèi)容)
二、合同工期及工期延誤
1、開(kāi)工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起);
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之_ _的違約金,算至驗(yàn)收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開(kāi)工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行;
d設(shè)計(jì)變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí);
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過(guò) 小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi),就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報(bào)告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報(bào)告后 日內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)提出修改意見(jiàn),視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收。
四、合同價(jià)款
總計(jì)合同金額(大寫(xiě))(人民幣) ,小寫(xiě)¥ .
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;
3、工程全部完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;
六、施工準(zhǔn)備
1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院,承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作,提供基準(zhǔn)測(cè)量點(diǎn),免費(fèi)提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)
5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購(gòu)和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量保證書(shū);
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人,同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用;
4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定處理。
八、工程竣工驗(yàn)收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收,如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗(yàn)收日期,但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間;發(fā)包人推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);
2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的,視為驗(yàn)收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日,辦理工程移交,從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對(duì)工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場(chǎng)代表
發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表_____,承包人現(xiàn)場(chǎng)代表_ _,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定,解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理;如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書(shū)面通知對(duì)方。
十、違約責(zé)任
一方違約時(shí),除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬(wàn)元。
十一、爭(zhēng)議解決
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
合同訂立時(shí)間:___年___月___日
合同訂立地點(diǎn):____________________
本合同共_ 頁(yè)
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開(kāi)戶銀行:________ 開(kāi)戶銀行:
賬 號(hào):_________ 賬 號(hào):
郵政編碼:________ 郵政編碼:
第13篇 任丘市電力施工合同
2023任丘市電力施工甲方:(發(fā)包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,本著相互信任的原則,就甲方的電力工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價(jià)款:本合同工程預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)__________元(大寫(xiě)),若要變更施工內(nèi)容,變更材料,工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。
第二條:關(guān)于材料供給的約定
1、本工程甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)為符合要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù),如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格有差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方供應(yīng)的裝飾材料均應(yīng)用于本工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應(yīng)按材料價(jià)款雙倍補(bǔ)償給甲方。
第三條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb-2001和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb-2001并參照其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方技術(shù)差及不責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前通知甲方驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4、本工程由_______方設(shè)計(jì)施工方案。
第四條:關(guān)于安全生產(chǎn)各防火的現(xiàn)場(chǎng)治理的約定
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內(nèi)容、結(jié)算的約定
1、布局開(kāi)槽完工后,支付工程款的___________%給乙方,水電完工后支付工程款的___________%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付___________%。
2、雙方款項(xiàng)住來(lái)均應(yīng)出具收據(jù)。
3、工程結(jié)算方式:電路___________米。
4、乙方承包內(nèi)容:1、水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開(kāi)關(guān)插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費(fèi)項(xiàng)目另計(jì)。
第六條:糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決,當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)約協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應(yīng)以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方擔(dān)出終止合同,須向另一主以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、保修期內(nèi)由于乙方的施工各配造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力、甲方所購(gòu)主材產(chǎn)品質(zhì)量異議或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題,甲方應(yīng)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第九條:附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。
甲方簽字:______________________
乙方簽字:______________________
簽訂時(shí)間:______________________
第14篇 酒店電力施工合同
2023酒店電力施工甲方:(發(fā)包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,本著相互信任的原則,就甲方的電力工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價(jià)款:本合同工程預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)__________元(大寫(xiě)),若要變更施工內(nèi)容,變更材料,工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。
第二條:關(guān)于材料供給的約定
1、本工程甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)為符合要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù),如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格有差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方供應(yīng)的裝飾材料均應(yīng)用于本工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應(yīng)按材料價(jià)款雙倍補(bǔ)償給甲方。
第三條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb-2001和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb-2001并參照其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方技術(shù)差及不責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前通知甲方驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4、本工程由_______方設(shè)計(jì)施工方案。
第四條:關(guān)于安全生產(chǎn)各防火的現(xiàn)場(chǎng)治理的約定
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內(nèi)容、結(jié)算的約定
1、布局開(kāi)槽完工后,支付工程款的___________%給乙方,水電完工后支付工程款的___________%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付___________%。
2、雙方款項(xiàng)住來(lái)均應(yīng)出具收據(jù)。
3、工程結(jié)算方式:電路___________米。
4、乙方承包內(nèi)容:1、水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開(kāi)關(guān)插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費(fèi)項(xiàng)目另計(jì)。
第六條:糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決,當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)約協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應(yīng)以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方擔(dān)出終止合同,須向另一主以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、保修期內(nèi)由于乙方的施工各配造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力、甲方所購(gòu)主材產(chǎn)品質(zhì)量異議或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題,甲方應(yīng)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第九條:附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。
甲方簽字:______________________
乙方簽字:______________________
第15篇 電力施工臨時(shí)用工合同范本
甲方名稱(chēng):_____________
地址:_____________
法人代表 :_____________
乙方姓名:_____________
性別:_____________
年齡:_____________
民族:_____________
文化程度:_____________
籍貫:_________省_________市
現(xiàn)住址:_____________
屬于:_________(農(nóng)業(yè)人口/非農(nóng)業(yè)人口)
居民 身份證 號(hào)碼:_____________
務(wù)工許可證號(hào)碼:_____________
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn),勞務(wù)市場(chǎng)介紹,同意招用乙方為 臨時(shí)工 ,根據(jù)有關(guān)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策,經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同,并共同遵守如下條款:
一、合同期限
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期滿,本合同自行終止。如甲方需要繼續(xù)留用,經(jīng)乙方同意,雙方可以續(xù)訂合同,并辦理鑒證手續(xù)。
二、生產(chǎn)(工作)任務(wù)
甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要,安排乙方在_________崗位,承擔(dān)_________臨時(shí)生產(chǎn)(工作)任務(wù)。乙方若同意,須服從。在合同期內(nèi)甲方因調(diào)整生產(chǎn)(工作)任務(wù),需要變更乙方的崗位和任務(wù),需經(jīng)乙方同意。如乙方不同意,可提出 辭職 ,雙方辦理 解除合同 手續(xù)。
三、勞動(dòng)時(shí)間與勞動(dòng)報(bào)酬
(一)勞動(dòng)時(shí)間:甲方實(shí)行每周_________日,每日_________小時(shí)工作制。嚴(yán)格控制 加班 加點(diǎn),確因生產(chǎn)(工作)需要加班加點(diǎn)的,應(yīng)控制每日加班不超過(guò)_________小時(shí),每月加班不超過(guò)_________小時(shí),加班要提前通知乙方,由甲乙雙方商定,按規(guī)定發(fā)給加班加點(diǎn)費(fèi)。
(二)勞動(dòng)報(bào)酬:按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況,根據(jù)乙方的崗位和承擔(dān)任務(wù),甲乙雙方協(xié)商定為每日_________元,每月_________元。 加班工資 ,按不低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。獎(jiǎng)金,根據(jù)單位效益和勞動(dòng)貢獻(xiàn),定期發(fā)給。實(shí)行計(jì)件工資制的,月工資按計(jì)件單價(jià)結(jié)算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的,應(yīng)發(fā)給夜餐費(fèi)_________元。
(三)在合同期間,如發(fā)生停工待料情況,甲方每天發(fā)給乙方基本生活費(fèi)_________元。
四、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)福利待遇
(一)從城鎮(zhèn)招用的臨時(shí)工,實(shí)行社會(huì) 養(yǎng)老保險(xiǎn) 制度。保險(xiǎn)金繳納辦法與單位 勞動(dòng)合同 制工人相同。繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),每月甲方負(fù)擔(dān)_________元,乙方負(fù)擔(dān)_________元。乙方繳納金額,先由甲方統(tǒng)一支付,后在其當(dāng)月工資中扣除。乙方如符合招工條件,單位又有指標(biāo),可招為勞動(dòng)合同制工人,所繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)可隨同轉(zhuǎn)移,合并計(jì)算繳費(fèi)年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工負(fù)傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同,因工負(fù)傷醫(yī)療終結(jié),由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確定其 傷殘 程度。
(三)乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期最長(zhǎng)不超過(guò)_________個(gè)月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應(yīng)當(dāng)與合同制工人同等對(duì)待,傷 病假 期間,由甲方酌情發(fā)給生活補(bǔ)助費(fèi)。乙方在甲方工作半年以上,醫(yī)療期滿尚未痊愈被 解除勞動(dòng)合同 的,由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)_________元,乙方死亡的,甲方應(yīng)發(fā)給喪葬補(bǔ)助費(fèi)_________元,一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟(jì)費(fèi)_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上,重新簽訂合同的,甲方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定安排乙方探親,服務(wù)每滿一 年假 期為_(kāi)________天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳,甲方應(yīng)按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期,超出規(guī)定日期的,經(jīng)批準(zhǔn)按事假處理。
(五)根據(jù)工作崗位需要,并參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方發(fā)給乙方勞動(dòng)保護(hù)用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業(yè)的,需持有關(guān)部門(mén)核發(fā)的《專(zhuān)業(yè)崗位操作證》方可上崗。
五、勞動(dòng)紀(jì)律
(一)按時(shí)上下班,不得遲到早退。
(二)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,保證生產(chǎn)。
(三)愛(ài)護(hù)單位財(cái)產(chǎn),不無(wú)故損壞公物。
(四)上班工作(生產(chǎn))時(shí)間不得做私事,不得做與生產(chǎn)工作無(wú)關(guān)的事。
(五)聽(tīng)從指揮,服從調(diào)動(dòng)。
(六)保質(zhì)保量完成任務(wù),不得投機(jī)取巧。
(七)有事及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告,不得擅自主張。
六、勞動(dòng)合同的變更、終止、解除和辭職
(一)甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn),調(diào)整生產(chǎn)項(xiàng)目或者由于情況變化,經(jīng)乙方同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
(二)合同期滿后即終止執(zhí)行,并辦理終止合同手續(xù)。如生產(chǎn)(工作)需要,甲方繼續(xù)招用乙方,需要經(jīng)乙方同意,并經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn),雙方重新簽訂合同。
(三)有下列情形之一的,可以解除勞動(dòng)合同:
(1)雙方一致同意的;
(2)符合本合同第六條第五項(xiàng)和第六條第六項(xiàng)規(guī)定的;
(3)乙方培訓(xùn)(熟練)期滿,不符合錄用條件或乙方不愿意供職的;
(4)乙方非因工負(fù)傷,治療終結(jié)仍不能復(fù)工的。
(四)有下列情形之一的,本合同自行解除:
(1)甲方宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的;
(2)乙方被除名開(kāi)除、 勞動(dòng)教養(yǎng) 或判處徒刑的。
(五)乙方在合同期內(nèi)有下列情形之一的,甲方可以辭退;
(1)嚴(yán)重違犯勞動(dòng)紀(jì)律,影響生產(chǎn)、工作秩序的;
(2)違反操作規(guī)程,損壞設(shè)備、工具,浪費(fèi)原材料、能源,造成經(jīng)濟(jì)損失的;
(3)服務(wù)態(tài)度惡劣,損害消費(fèi)者利益的;
(4)有 貪污 、 盜竊 、賭博,營(yíng)私舞弊等違法行為,尚未構(gòu)成刑事責(zé)任的;
(5)無(wú)理取鬧、 打架斗毆 ,嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的。
(六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辭職:
(1)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)確認(rèn),勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣,無(wú)有效勞動(dòng)保護(hù)措施,嚴(yán)重?fù)p害工人身體健康的;
(2)甲方不按合同規(guī)定發(fā)放工資或連續(xù)兩個(gè)月不支付工資的;
(3)人格受到甲方負(fù)責(zé)人侮辱的;
(4)甲方不履行勞動(dòng)合同,或違反國(guó)家 勞動(dòng)法 律、政策,侵害工人合法權(quán)益的;
(5)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)應(yīng)征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同:
(1)合同期限未滿,又不符合第六條第3項(xiàng)情況之一的;
(2)患有 職業(yè)病 和因工負(fù)傷在治療期限內(nèi)未能治愈,屬于全部或大部分 喪失勞動(dòng)能力 的;
(3)女工在孕期、 產(chǎn)假 期、哺乳期內(nèi)的。
(八)甲方或乙方要求解除勞動(dòng)合同,除第六條第(四)款所列情況外,必須提前半個(gè)月通知對(duì)方。并辦理有關(guān)手續(xù)。
七、 違約責(zé)任
甲方違反合同有關(guān)條款或無(wú)正當(dāng)理由在合同期內(nèi)辭退乙方的,按乙方實(shí)際損失予以賠償,具體數(shù)額由雙方協(xié)商。
乙方違反本合同有關(guān)條款給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,甲方可根據(jù)實(shí)際損失情況要求乙方予以賠償。具體數(shù)額由雙方協(xié)商。乙方不經(jīng)甲方同意私自離單位的,賠償甲方_________元,否則甲方不予辦理離單位手續(xù)。
八、雙方認(rèn)為需 要約 定的其它事項(xiàng)
(一)甲方為乙方提供住房,房租、水、電費(fèi)由乙方自負(fù)。房租按 商品房 標(biāo)準(zhǔn)收取的,甲方應(yīng)給乙方 住房補(bǔ)貼 每月為_(kāi)________元;如乙方自行解決住房的,甲方應(yīng)給乙方住房補(bǔ)貼,每月為_(kāi)________元。
(二)甲方自辦食堂的,按飯菜成本收費(fèi),不辦食堂,在外搭膳的,所需管理費(fèi)由甲方支付。甲方給乙方膳食補(bǔ)貼每月_________元。
(三)甲方按國(guó)家規(guī)定,每月應(yīng)給乙方各類(lèi)補(bǔ)貼共_________元。
(四)計(jì)件工資制的,月工資結(jié)算辦法:_________.
(五)其他需約定事項(xiàng):_________.
任何一方違反勞動(dòng)合同,給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)方有權(quán)根據(jù)責(zé)任和造成的后果,追究違約金_________元,賠償金_________元。
九、本合同經(jīng)雙方方簽字后生效,甲、乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
合同簽訂時(shí)間:
第16篇 建筑公司電力施工合同
2023建筑公司電力施工甲方:(發(fā)包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,本著相互信任的原則,就甲方的電力工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條:工程概況
1、工程地點(diǎn):______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價(jià)款:本合同工程預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)__________元(大寫(xiě)),若要變更施工內(nèi)容,變更材料,工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。
第二條:關(guān)于材料供給的約定
1、本工程甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)為符合要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù),如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格有差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方供應(yīng)的裝飾材料均應(yīng)用于本工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應(yīng)按材料價(jià)款雙倍補(bǔ)償給甲方。
第三條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb-2001和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb-2001并參照其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方技術(shù)差及不責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前通知甲方驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4、本工程由_______方設(shè)計(jì)施工方案。
第四條:關(guān)于安全生產(chǎn)各防火的現(xiàn)場(chǎng)治理的約定
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內(nèi)容、結(jié)算的約定
1、布局開(kāi)槽完工后,支付工程款的___________%給乙方,水電完工后支付工程款的___________%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付___________%。
2、雙方款項(xiàng)住來(lái)均應(yīng)出具收據(jù)。
3、工程結(jié)算方式:電路___________米。
4、乙方承包內(nèi)容:1、水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開(kāi)關(guān)插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費(fèi)項(xiàng)目另計(jì)。
第六條:糾紛處理
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決,當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)約協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應(yīng)以書(shū)面形式提出,并按合同總價(jià)款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方擔(dān)出終止合同,須向另一主以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2、保修期內(nèi)由于乙方的施工各配造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力、甲方所購(gòu)主材產(chǎn)品質(zhì)量異議或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題,甲方應(yīng)按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第九條:附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。
甲方簽字:______________________
乙方簽字:______________________