- 目錄
第1篇 20xx農(nóng)民建房施工合同
20xx農(nóng)民建房施工合同范文篇一
房主人（甲方）：身份證號：
承建人（乙方）：身份證號：
甲方愿意將自己建房施工任務(wù)承包給乙方施工。為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，確保房屋建筑工程質(zhì)量和施工安全，圓滿完成工程任務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商同意，特簽訂本合同，并共同遵守。
一、建筑項目概況
1、住房全套院：北屋五間（兩層）、東屋三間（一層）、南敞篷四間（含廁所）、院地用砼硬化。
2、建筑結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)；除北屋一層棚預(yù)制板外，北屋頂層及其他頂面均為現(xiàn)澆板面。
3、建筑面積：總面積約平方米（按實際建筑面積計算為準(zhǔn)；出檐部分折半計算）。
二、承建方式
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建（基礎(chǔ)施工由乙方自費），地面打夯建房自費）。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙石、石灰等建筑原材料和現(xiàn)澆頂模板、梁底、大頭柱等所需木料、板。
3、乙方自帶建筑所需的一切設(shè)備和工具，包括施工用的攪拌機、振動器、升降機等施工機械，以及架管、架板等，費用由乙方自理。
4、乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
5、工程施工造價：按設(shè)計建筑面積計算結(jié)算面積，每平方米元，工價總金額元。
6、承包內(nèi)容：①不包括水電安裝、預(yù)留孔路、預(yù)留埋件；②室內(nèi)墻面為水泥砂漿成面；③室外前墻粘貼瓷磚。其他墻面為水泥油漿。④其他要求由甲方現(xiàn)場確定（不包括回填土及地面平整打夯）.
7、在施工過程中，乙方必須聽從甲方和有關(guān)人員提出的意見和建議，隨時改進(jìn)不合理的施工方案。
三、工程工期
1、工程工期為個月。于年月日開工，年月日前竣工。
2、在確保工程質(zhì)量的前提下，乙方保證工期按時完成。
3、乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方書面確認(rèn)，工期可相應(yīng)順延；①因停電、下雨等造成停工；②不可抗力；③甲方同意給予順延的其他情況。
四、工程質(zhì)量要求
1、房屋結(jié)構(gòu)應(yīng)按甲方意圖布局、施工。
2、房間每層標(biāo)高為：一層米、二層米。
3、建筑工程：①墻體周正，墻體必須上下錯縫，橫平豎直，不得偏心移位；②砂漿飽滿，灰縫平直均勻，不得有破縫出現(xiàn)（安放線管除外）；③磚必須在使用前潛水沁潤。
4、混凝土工程①砼標(biāo)號c20；②砌筑砂漿為m10：0；③抹灰砂漿為m5：0；④找平砂漿為1：2水泥砂漿。
5、地圈梁一層（含承重界墻），二層柱體及承邊梁按甲方意圖而定。
五、施工安全及質(zhì)量問題責(zé)任
1、乙方在施工過程中，必須按照安全生產(chǎn)、安全用電、安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，杜絕一起事故。對于施工過程中出現(xiàn)的意外工傷事故和因此發(fā)生的一切費用，均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。甲方不承擔(dān)任何連帶帶責(zé)任。
2、如有工程質(zhì)量問題（主題墻與水平地面不垂直、墻壁凸凹不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、漏筋；橫梁斷裂、漏筋；地面開裂、塌陷、漏筋等等），乙方應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任。
六、付款方式
主體工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷結(jié)束后，甲方向乙方付清全部工程款。
七、本合同自甲乙雙方簽字后生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份，共頁，甲乙雙方各持一份。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
年月日
20xx農(nóng)民建房施工合同范文篇二
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項，根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)充分、平等協(xié)商，自愿達(dá)成如下一致協(xié)議；
一、本合同雙方當(dāng)事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：
本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利，或已征得其他權(quán)利享有人的同意，擁有處分該房屋的權(quán)利；
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利；
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付：
自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經(jīng)乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付：
乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi)，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi)，仍未交付房屋，乙方不經(jīng)甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后日，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù)；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設(shè)施）的所有權(quán)益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?；如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當(dāng)將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關(guān)，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利，造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議，雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當(dāng)首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續(xù)有效。
甲方（簽字捺?。荷矸葑C號：
乙方（簽字捺印）：身份證號：
見證人（簽字捺?。荷矸葑C號：
見證人（簽字捺?。荷矸葑C號：
附：
見證人聲明
見證人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員；
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛；
3、本合同經(jīng)我們見證，雙方自愿、平等協(xié)商，不存在脅迫、暴力強迫等違法情況，合同是雙方當(dāng)事人的真實意思表示；
4、本合同在20xx年月日在家中簽訂，現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人（簽字捺?。?/p>
甲方（簽字捺?。?/p>
乙方（簽字捺印）：
20xx年月日
第2篇 農(nóng)民建房施工合同
2023農(nóng)民建房施工房主人(甲方)：身份證號：
承建人(乙方)：身份證號：
甲方愿意將自己建房施工任務(wù)承包給乙方施工。為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，確保房屋建筑工程質(zhì)量和施工安全，圓滿完成工程任務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商同意，特簽訂本合同，并共同遵守。
一、建筑項目概況
1、住房全套院：北屋五間(兩層)、東屋三間(一層)、南敞篷四間(含廁所)、院地用砼硬化。
2、建筑結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);除北屋一層棚預(yù)制板外，北屋頂層及其他頂面均為現(xiàn)澆板面。
3、建筑面積：總面積約平方米(按實際建筑面積計算為準(zhǔn);出檐部分折半計算)。
二、承建方式
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建(基礎(chǔ)施工由乙方自費)，地面打夯建房自費)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙石、石灰等建筑原材料和現(xiàn)澆頂模板、梁底、大頭柱等所需木料、板。
3、乙方自帶建筑所需的一切設(shè)備和工具，包括施工用的攪拌機、振動器、升降機等施工機械，以及架管、架板等，費用由乙方自理。
4、乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
5、工程施工造價：按設(shè)計建筑面積計算結(jié)算面積，每平方米元，工價總金額元。
6、承包內(nèi)容：①不包括水電安裝、預(yù)留孔路、預(yù)留埋件;②室內(nèi)墻面為水泥砂漿成面;③室外前墻粘貼瓷磚。其他墻面為水泥油漿。④其他要求由甲方現(xiàn)場確定(不包括回填土及地面平整打夯).
7、在施工過程中，乙方必須聽從甲方和有關(guān)人員提出的意見和建議，隨時改進(jìn)不合理的施工方案。
三、工程工期
1、工程工期為個月。于年月日開工，年月日前竣工。
2、在確保工程質(zhì)量的前提下，乙方保證工期按時完成。
3、乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方書面確認(rèn)，工期可相應(yīng)順延;①因停電、下雨等造成停工;②不可抗力;③甲方同意給予順延的其他情況。
四、工程質(zhì)量要求
1、房屋結(jié)構(gòu)應(yīng)按甲方意圖布局、施工。
2、房間每層標(biāo)高為：一層米、二層米。
3、建筑工程：①墻體周正，墻體必須上下錯縫，橫平豎直，不得偏心移位;②砂漿飽滿，灰縫平直均勻，不得有破縫出現(xiàn)(安放線管除外);③磚必須在使用前潛水沁潤。
4、混凝土工程①砼標(biāo)號c20;②砌筑砂漿為m10：0;③抹灰砂漿為m5：0;④找平砂漿為1：2水泥砂漿。
5、地圈梁一層(含承重界墻)，二層柱體及承邊梁按甲方意圖而定。
五、施工安全及質(zhì)量問題責(zé)任
1、乙方在施工過程中，必須按照安全生產(chǎn)、安全用電、安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，杜絕一起事故。對于施工過程中出現(xiàn)的意外工傷事故和因此發(fā)生的一切費用，均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。甲方不承擔(dān)任何連帶帶責(zé)任。
2、如有工程質(zhì)量問題(主題墻與水平地面不垂直、墻壁凸凹不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、漏筋;橫梁斷裂、漏筋;地面開裂、塌陷、漏筋等等)，乙方應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任。
六、付款方式
主體工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷結(jié)束后，甲方向乙方付清全部工程款。
七、本合同自甲乙雙方簽字后生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份，共頁，甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
第3篇 2023農(nóng)民建房施工合同
2023農(nóng)民建房施工合同范文篇一
房主人（甲方）：身份證號：
承建人（乙方）：身份證號：
甲方愿意將自己建房施工任務(wù)承包給乙方施工。為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，確保房屋建筑工程質(zhì)量和施工安全，圓滿完成工程任務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商同意，特簽訂本合同，并共同遵守。
一、建筑項目概況
1、住房全套院：北屋五間（兩層）、東屋三間（一層）、南敞篷四間（含廁所）、院地用砼硬化。
2、建筑結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)；除北屋一層棚預(yù)制板外，北屋頂層及其他頂面均為現(xiàn)澆板面。
3、建筑面積：總面積約平方米（按實際建筑面積計算為準(zhǔn)；出檐部分折半計算）。
二、承建方式
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建（基礎(chǔ)施工由乙方自費），地面打夯建房自費）。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙石、石灰等建筑原材料和現(xiàn)澆頂模板、梁底、大頭柱等所需木料、板。
3、乙方自帶建筑所需的一切設(shè)備和工具，包括施工用的攪拌機、振動器、升降機等施工機械，以及架管、架板等，費用由乙方自理。
4、乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
5、工程施工造價：按設(shè)計建筑面積計算結(jié)算面積，每平方米元，工價總金額元。
6、承包內(nèi)容：①不包括水電安裝、預(yù)留孔路、預(yù)留埋件；②室內(nèi)墻面為水泥砂漿成面；③室外前墻粘貼瓷磚。其他墻面為水泥油漿。④其他要求由甲方現(xiàn)場確定（不包括回填土及地面平整打夯）.
7、在施工過程中，乙方必須聽從甲方和有關(guān)人員提出的意見和建議，隨時改進(jìn)不合理的施工方案。
三、工程工期
1、工程工期為個月。于年月日開工，年月日前竣工。
2、在確保工程質(zhì)量的前提下，乙方保證工期按時完成。
3、乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方書面確認(rèn)，工期可相應(yīng)順延；①因停電、下雨等造成停工；②不可抗力；③甲方同意給予順延的其他情況。
四、工程質(zhì)量要求
1、房屋結(jié)構(gòu)應(yīng)按甲方意圖布局、施工。
2、房間每層標(biāo)高為：一層米、二層米。
3、建筑工程：①墻體周正，墻體必須上下錯縫，橫平豎直，不得偏心移位；②砂漿飽滿，灰縫平直均勻，不得有破縫出現(xiàn)（安放線管除外）；③磚必須在使用前潛水沁潤。
4、混凝土工程①砼標(biāo)號c20；②砌筑砂漿為m10：0；③抹灰砂漿為m5：0；④找平砂漿為1：2水泥砂漿。
5、地圈梁一層（含承重界墻），二層柱體及承邊梁按甲方意圖而定。
五、施工安全及質(zhì)量問題責(zé)任
1、乙方在施工過程中，必須按照安全生產(chǎn)、安全用電、安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，杜絕一起事故。對于施工過程中出現(xiàn)的意外工傷事故和因此發(fā)生的一切費用，均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。甲方不承擔(dān)任何連帶帶責(zé)任。
2、如有工程質(zhì)量問題（主題墻與水平地面不垂直、墻壁凸凹不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、漏筋；橫梁斷裂、漏筋；地面開裂、塌陷、漏筋等等），乙方應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任。
六、付款方式
主體工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷結(jié)束后，甲方向乙方付清全部工程款。
七、本合同自甲乙雙方簽字后生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份，共頁，甲乙雙方各持一份。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
年月日
2023農(nóng)民建房施工合同范文篇二
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項，根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)充分、平等協(xié)商，自愿達(dá)成如下一致協(xié)議；
一、本合同雙方當(dāng)事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：
本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利，或已征得其他權(quán)利享有人的同意，擁有處分該房屋的權(quán)利；
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利；
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付：
自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經(jīng)乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付：
乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi)，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi)，仍未交付房屋，乙方不經(jīng)甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后日，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù)；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設(shè)施）的所有權(quán)益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?；如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當(dāng)將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關(guān)，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利，造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議，雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當(dāng)首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續(xù)有效。
甲方（簽字捺?。荷矸葑C號：
乙方（簽字捺?。荷矸葑C號：
見證人（簽字捺印）：身份證號：
見證人（簽字捺?。荷矸葑C號：
附：
見證人聲明
見證人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員；
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛；
3、本合同經(jīng)我們見證，雙方自愿、平等協(xié)商，不存在脅迫、暴力強迫等違法情況，合同是雙方當(dāng)事人的真實意思表示；
4、本合同在20xx年月日在家中簽訂，現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人（簽字捺印）：
甲方（簽字捺?。?/p>
乙方（簽字捺?。?/p>
20xx年月日
