- 目錄
第1篇 高檔小區(qū)裝修工程施工承包合同
2023高檔小區(qū)裝修工程施工承包發(fā)包方(簡稱甲方):__________________
承包方(簡稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保_》、《中華人民共和國價格法》、《______市保護消費者合法權益條例》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__________________.
3、住房結構:______房型______房______廳______套,施工面積______平方米。
4、承包方式:______(包工包料、清包工、部分承包)。
5、總價款:¥______元,大寫(人民幣):______
6、工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程由______方設計,施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
3、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產(chǎn)和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任感,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定工程款付款方式按下列方式支付
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付______元,第二次付款時扣除。
(2)第二次合同簽定后開工前二至五天支付工程總造價______%合計______元。
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價______%合計______元。
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價______%合計______元。
(5)增加工程項目款支付方式,當簽訂項目變更表時候,一次性支付增加工程項目價格100%2、工程保修期兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、其它事項
1、甲方工作
(1)甲方應在開工前______天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明______份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
2、乙方工作
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
(2)指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方______元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______%______支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其他本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________________
乙方(簽章):__________________
第2篇 小區(qū)裝修工程施工合同書
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:
1.2工程內(nèi)容:
1.3工程承包方式:
1.4工程期限月,開工日期年月日,竣工日期年月日
1.5合同價款:本合同工程總造價為(小寫):元,大寫¥
第二條甲方義務
2.1負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里及城管之間的關系。
2.2參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責竣工驗收。
第三條乙方義務
3.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3.3保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第四條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第五條工期延誤
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;
5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第六條工程驗收
6.1工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收。
6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月,六月后為有償維修。
第七條付款方式
7.1工程完工驗收合格后,扣除保證金后(總款5%)付清剩余工程款元(小寫:)
7.2乙方須向甲方提供正規(guī)廣告類發(fā)票結款
第八條附則
8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。
8.2如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
8.3本合同正本一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
委托代理人:委托代理人:
第3篇 小區(qū)裝修工程施工合同
2023小區(qū)裝修工程施工發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定,結合裝飾的特點,本照甲乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎上,乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議,以共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、建設單位:
3、承包范圍:
4、合同工期:合同工期總日歷天數(shù)5月25日完成。
5、工程總造價為:
第二條:開工前甲方工作
1、提供用電、用水方便,提供施工材料堆放及人員住宿的場地,并保證乙方在施工現(xiàn)場周邊的一切事宜,以確保工程順利進行。
2、按合同約定支付工程款。
第三條:乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行有關工程的安全操作規(guī)范,施工規(guī)范及質量標準,按期、按質、按量完成工程。
2、嚴格執(zhí)行本市室內(nèi)裝飾行業(yè)和有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3、作好半成品及成品工程的維護。
第四條:款項的撥付及結算方法
1、甲乙雙方合同簽訂后三日內(nèi),付備料款40%,計人民幣萬貳仟元整(¥1120__.00)。
2、一樓大廳完工后,付工程款的30%,計人民幣(¥84000.00)。
3、本工程竣工后一周內(nèi)由甲方單位組織進行驗收,驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%,計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(¥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用,則視為本工程驗收合格。
4、剩余總造價的作為質保金,8400.00),質保期為一年;質保期到期后一周內(nèi)一次性付清質保金。
第五條:質量要求
1、工藝標準雙方同意按照室內(nèi)裝飾協(xié)會制定的《裝飾工程質量規(guī)范》。
2、施工過程中如有特殊質量要求,雙方應達成一致意見,簽定補充合同。
3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內(nèi)保修費用由責任方承擔。
第六條:工程變更工程項目及工藝需變更,如有工程項目增減及材料價格的上調(diào)經(jīng)雙方必須協(xié)商一致,并由甲方在相關圖紙上簽字認可,同時調(diào)整相關費用。
第七條:工程工期
1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的,工期順延,
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工,而影響工期的,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在的問題,返工費由乙方承擔,工期不順延。
3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的,工期順延。
第八條:如合同在施工中發(fā)生變更,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商另擬補充變更協(xié)議,補充協(xié)議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。
第九條:違約責任合同簽字蓋章后,如單方終止合同,由終止方向對方賠償由此而造成的全部經(jīng)濟損失,并按規(guī)定罰違約金為工程總價的5%;如發(fā)生合同糾紛,在原告方所在地法院進行仲裁。
第十條:本合同一式四份,甲、乙方各執(zhí)貳份,自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_____________
第4篇 小區(qū)裝修工程承包施工合同書
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:
1.2工程內(nèi)容:
1.3工程承包方式:
1.4工程期限月,開工日期年月日,竣工日期年月日
1.5合同價款:本合同工程總造價為(小寫):元,大寫¥
第二條甲方義務
2.1負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里及城管之間的關系。
2.2參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責竣工驗收。
第三條乙方義務
3.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3.3保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第四條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第五條工期延誤
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;
5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第六條工程驗收
6.1工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收。
6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月,六月后為有償維修。
第七條付款方式
7.1工程完工驗收合格后,扣除保證金后(總款5%)付清剩余工程款元(小寫:)
7.2乙方須向甲方提供正規(guī)廣告類發(fā)票結款
第八條附則
8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。
8.2如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
8.3本合同正本一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
委托代理人:委托代理人: