- 目錄
第1篇 機電工程施工設備安裝合同
2023機電工程施工設備安裝甲方：______________廠
法定代表人：_________________廠長
乙方：_________________
甲方因業(yè)務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協(xié)商，達成如下協(xié)議書：
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計：_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關;
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________廠乙方：_________________
第2篇 機電工程施工合同書
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡稱乙方)：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經濟民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：_____________________
(二)工程地點：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改
三、合同工期_______天
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(_______，《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案民法典及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
第3篇 機電工程施工設備安裝合約
甲方：______________法定代表人：_________________
乙方：_________________甲方因業(yè)務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協(xié)商，達成如下協(xié)議書：
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關;
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________乙方：_________________
________年________月________日
第4篇 機電工程施工設備安裝合約書
甲方：______________法定代表人：_________________
廠長乙方：_________________
甲方因業(yè)務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協(xié)商，達成如下協(xié)議書：
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計：_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關;
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________乙方：_________________
________年________月________日
第5篇 機電工程施工合同
發(fā)包方(以下稱甲方)：_________________________
承包方(以下稱乙方)：_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條、工程項目
一、工程名稱：_____安裝工程
二、工程地點：_____
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條、工程期限
合同工期總日歷天數(shù)_____天
第三條、工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_____安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方_____日內支付相關工程費用.
第四條、甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于_____cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條、件進行維修。
第五條、安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條、獎懲責任
1、如_____月_____日前安裝達到_____光伏板安裝，則按_____元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_____%向守約方支付違約金。
第七條、糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條、附則
本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
第6篇 建設機電工程施工合同
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人(委托代理人)：
法定代表人(委托代理人)：
開戶行： 開戶行：
賬戶： 賬戶：
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)
第二條 工程地點 。
第三條 工程范圍 。
第四條 質量標準 可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規(guī)范》列出)。
第五條 承包人 (如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條 工程總價 本工程包價計人民幣 元整。
第七條 工程包價 本工程包價計人民幣 元整(本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應材料總值)。
第八條 付款辦法
第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止全部完工。
第十條 中間開工 本工程范圍內的 工程，自 年 月 日開工于 年 月 日完成交工。 第十一條 雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法 。
第十二條 關于工程保密辦法 。
第十三條 違約責任 。
第十四條 特殊條款 。
第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清后失效。
第十六條 合同份數(shù) 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，總承包人收執(zhí) 份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份)分包方收執(zhí) 份。
第十七條 合同附件
總承包人： 負責人： 地址： 電話：
分 包 方： 負責人： 地址： 電話： 年 月 日訂立
附表1： 工程項目一覽表 工程預算號 工程名稱 單位 工程數(shù)量 預算(概算) 價值 預定工期 開工 竣工
備注
附表2： 總承包人(發(fā)包人)負責供應材料表 品種 規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨時間 交貨地點 備注
