- 目錄
-
第1篇建筑工裝室內裝修施工合同 第2篇建筑工程室內施工合同 第3篇室內建筑材料購銷合同 第4篇建筑室內裝修熱門合同范本 第5篇建筑室內裝修合同 第6篇建筑室內裝飾設施裝修合同書 第7篇室內建筑裝修設計合同書 第8篇民事再審申請書(室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質) 第9篇建筑室內裝飾裝修合同書 第10篇建筑室內裝修合同標準范本 第11篇建筑室內裝修熱門合同樣書 第12篇建筑室內裝修合同書 第13篇建筑室內裝修設計合同 第14篇建筑室內裝修合同通用版 第15篇建筑室內裝修施工合同 第16篇民用建筑工程室內裝修合同
第1篇 建筑工裝室內裝修施工合同
2023建筑工裝室內裝修施工委托合同書單位:___________________(以下簡稱甲方)主任設計師:___________________(以下簡稱乙方)
經招標甲方委托乙方擔任裝飾設計工作,雙方同意遵守以下條款:
一、裝飾工程地點
_______________________
二、裝飾工程設計項目___________________
三、乙方應進行現(xiàn)場勘測,并根據(jù)甲方提供資料辦理下列事宜_______________________
1、提出設計方案圖(平面、立面、透視效果圖)。
2、編制初步設計文件。
3、在設計方案確定后,繪制施工圖,并建議其所需購置的室內裝飾用品、材料及色樣等。
4、編制工程概算及施工說明書。
5、與施工單位負責人商討工程中的問題。
6、供給工程需要的詳圖。
7、監(jiān)督指導工程施工。
8、施工時,解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。
乙方提出的設計方案必須經甲方審核,參照甲方意見進行修改,以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎上達到雙方滿意。
四、總設計費計人民幣____萬元
五、設計費付款方式_______________________
1、簽約時,付總設計費的____%;
2、交施工圖時,付總設計費的____%;
3、工程竣工驗收后30日內付總設計費的____%。
以上每項款目都應一次付清。
若施工設計圖已完成,而工程非因設計原因未能進行時,則甲方應繼續(xù)按第2、3項付款。
六、甲方有特殊情況,必須終止設計的進行,應書面通知乙方,甲方應付乙方接到通知時已完成部分設計的費用。
七、乙方為本合同所設計的圖紙保有版權,只供甲方作為本合同書指定地點施工或宣傳專用,若乙方有本合同施工以外其它用途,應預先征得甲方同意。
八、除有第六條的情況發(fā)生外,甲方不得另行委托他人設計,否則乙方憑證明文件,通知甲方解除委托合同,沒收已收的設計費用,甲方向乙方賠償毀約的費用。
九、甲、乙雙方根據(jù)工程實際進展確定圖紙交接時間,乙方不得拖延,若因乙方拖延時間造成工程停工,應接受甲方處罰,因甲方更改變動設計時間順延并應按國家有關規(guī)定補償乙方費用。
十、本合同書系指委托設計,如需施工另行簽訂施工委托合同書。
十一、甲方訂立工程施工合同時,應約束承包方(施工方)服從乙方監(jiān)督指導工程的進行,若承包方與乙方有爭議,甲方應出面協(xié)調。若因施工發(fā)生困難,要求更改設計時,乙方應征得甲方同意,修改設計圖紙。
十二、甲方在初步設計批準后,不得再以設計內容不滿意為由,拒絕付設計費,雙方應以合作的態(tài)度協(xié)商解決。
十三、本合同書為雙方同意簽訂,雙方不得以其它文件提出對本合同書作其他解釋。本委托合同書中如某一項經雙方協(xié)商同意無效時,不得影響其他條款的實施。
十四、雙方就本合同書約定的條款有所爭議時,經雙方同意可請所在地主管部門調解,甲、乙雙方均應服從所作的調解,切實執(zhí)行,調節(jié)費用由雙方分擔。
十五、甲、乙雙方同意以_____人民法院為仲裁法院。
本合同一式陸份,由甲、乙雙方各執(zhí)叁份,均具有同等效力。本委托合同書自簽訂之日起生效。
發(fā)包方:_______________________________承包方:_______________________________
第2篇 建筑工程室內施工合同
2023建筑工程室內施工發(fā)包人:_____________________(簡稱甲方)
承包人:_____________________(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》及有關行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,根據(jù)托縣地區(qū)實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協(xié)議:
一、工程概況
工程名稱:____________________
工程地點:____________________
工程內容:樓內墻面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛(wèi)生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、合同工期
開工日期:_________年____月____日
計劃竣工日期:_________年____月____日
預計合同工期:_____天
三、承包方式和合同價款
(一)采用包工包料和總承包形式;
(二)合同價款:根據(jù)甲方現(xiàn)場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算后一次付清剩余70%工程款;
(三)具體工程內容:根據(jù)甲方按需求現(xiàn)場指定位置項目施工,最后以甲方現(xiàn)場工程簽證的工程量執(zhí)行結算工程造價。
四、發(fā)包人(甲方)責任
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任
1、按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現(xiàn)場環(huán)境管理,安全管理,文明施工管理,創(chuàng)建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針,嚴格貫徹執(zhí)行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執(zhí)行建筑工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、乙方在施工中嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或甲方、監(jiān)理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料,水泥必須使用正規(guī)廠家)。
七、工程款支付方式
1、工程開工后,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格,并結算后一次性付清70%。
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規(guī)定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項
甲方:______________________
法人代表:______________________(簽章)
乙方:______________________
代表人:______________________(簽章)
_______年_____月_____日
第3篇 室內建筑材料購銷合同
2023室內建筑材料購銷購買方(甲方):
供應方(乙方):
依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合建筑材料生產、銷售、使用的具體要求,經協(xié)商甲方同意購買乙方的建筑材料一批,為明確甲、乙雙方的共同責任,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、質量要求、技術標準按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行。
二、交貨方式:乙方將貨物送達甲方指定收貨地點。
三、貨款金額:伍佰零貳萬叁仟元整(材料明細附后)
四、付款方式:貨到甲方指定地點驗收合格后全額支付貨款。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收:捆扎包裝不散捆,不回收。
六、本合同解除條件:如遇甲、乙雙方中有一方未按合同約定履行義務時,另一方有權解除本合同。
七、本合同在履行過程中產生的爭議由雙方協(xié)商解決,如雙方確實無法協(xié)商的,可向合同簽訂的人民法院起訴。
八、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,從簽字蓋章之日起生效。
九、材料明細表:
購買方:(章)法人代表:經辦人:開戶行:帳號:
年月日
第4篇 建筑室內裝修熱門合同范本
甲方:
乙方:
根據(jù)《 民法典 》以及有關規(guī)定,現(xiàn)甲方委托乙方為工廠裝修,為按時、按量完成裝修,明確雙方在工程施工過程中的權利、義務與責任,經雙方友好協(xié)商,在平等互利的基礎上,簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:___xxxx_______xxxx__________裝修工程。
2、工程項目:隔墻
二、工程制作及內容
1、工廠區(qū)、隔墻75龍骨主架、封6厘水泥板1層、防火棉1層。
2、承包方式:包工、包料。
三、工程裝修單價:___xxxx__________元。
四、工程裝修綜合價:約人民幣___xxxx_______元,大寫人民幣___xxxx_______xxxx_________元。
五、結算方式:以實際工程量計算。
六、雙方責任:
(一)、乙方責任
1、乙方應按工廠常規(guī)需求安裝,保質保量完成工程。
2、不得在工地有毆打情況,不準在工作場所賭博。
3、保證工程按時按量完工。
4、乙方應按甲方指定的時間及時進場施工,乙方應從___xxxx___年____月____日進場開工至___xxxx___年____月____日。
(二)甲方責任
1、提供乙方每層水、電,保證工作場地無大障礙,于甲方因素,乙方未通完成工程,乙方概不負責。
2、在施工時,甲方應配合乙方所需要的要求,讓工程能按時完工以工程量進度按時付款。
六、付款方式
簽訂合同以下,甲方應支付乙方人民幣___xxxx______元,大寫人民幣___xxxx__________元作為 訂金 ,工人進場應支付人民幣___xxxx______元,大寫人民幣___xxxx_______xxxx______元,其它 工程款 待工程完全部完工后,甲方應在一星期內付清乙方余下所有工程款。
七、 違約責任
除不可抗拒的外力因素,任何一方都不能違背合同條款,否則造成經濟損失由違約方負責。
八、其他事項
1、本協(xié)議執(zhí)行中,如一方不履行協(xié)議而造成經濟損失,應由違約方負責賠償所有損失。
2、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,涂改無效。
甲方(簽名): 乙方(簽名): 身份證 號: 身份證號:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
___xxxx___年____月____日
第5篇 建筑室內裝修合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔以下設計任務:
工程地址:_____________________________
房型: ,用途: ,建筑面積 2。
第二條 設計收費及支付方法
(一) 本工程設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
乙方設計按房屋套內面積每平方米人民幣 元收取設計費,共計人民幣元;不足100平方米的按100元平方米計算。
(二)付款方式
甲方應按住房的建筑面積30%支付設計定金,乙方設計師在 天內完成平面方案布局圖和相關視覺案例圖片若干張。
乙方完成以上基礎方案后,甲方可對設計方案提出總體要求,并與設計師就其中裝飾設計進行細致的恰談溝通,在甲方支付50%設計費,計人民幣 元后,乙方設計師將在天內完成全套施工圖紙。
全套設計圖紙完成后,甲方可與乙方就裝飾設計及工藝標準等方面的諸多細節(jié)問題進行深入探討,若有更改意見,可由乙方設計師調整完善,設計師認真繪制更改圖紙,直至客戶滿意簽字確認。甲方支付余下50%設計費,計人民幣 元。若甲方提出較大風格改動,需另行支付設計費,具體收費將參照原收費標準確定,設計時間也應相應順延。
設計費總價在人民幣5000元以上者,乙方提供彩色三維效果圖或手繪圖一張。滿10000元,提供效果圖兩張或手繪圖兩張。另外需要增加的以每張人民幣800元計算,甲方支付效果圖費用后設計師在
甲方若付清設計費余額,乙方可將全套圖紙交給甲方,乙方設計師擇時到現(xiàn)場三次負責指導或施工放樣,以獲得完美的設計效果(非上海地區(qū)甲方報銷機票及住宿)。
簽字確認以后的設計圖紙,若因甲方原因再次提出較大改動或修改的,需另行支付設計費,具體收費將參照原收費標準雙方協(xié)商確定,設計時間也應相應順延。
第三條 設計內容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖; 平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
第四條 雙方責任
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結構平面圖),并保證所提交資料質量達到工程設計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案后,進行施工圖設計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設計返工費,再進行
第二次方案設計;
(二)乙方責任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的有關規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設使用要求;
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
第五條 違約責任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失100元違約金天;
(二)乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結束
(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部設計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、 向消費者委員會申請調解;
二、 向有管轄權的人民法院起訴;
三、 其它解決方式:_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);
2、 設計師提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);
3、 設計師參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
第6篇 建筑室內裝飾設施裝修合同書
甲方(建設單位):
乙方(施工單位):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定,結合本建筑室內裝修的實際情況,經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況:
建設名稱:
(一)服務范圍:本項目全套裝修圖紙設計,并提供消防報審所需全部裝飾設計
(二)開工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
第二條圖紙、預算支付
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%,設計圖紙交付前,甲方付清乙方設計
第四條資料提供:提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任
(一)甲方:帶乙方進行現(xiàn)場測量,及時付款;
(二)乙方:按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更
設計圖紙原則不變更。確需變更,應提前五日書面通知對方,并經公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量
第八條保修內容:無;
第九條違約責任:
(一)甲方責任:未按約定付款,乙方停止提供服務。
(二)乙方責任:
1乙方逾期提供圖紙資料,甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題,由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的,甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采取(a)的方式解決:
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保,另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
第7篇 室內建筑裝修設計合同書
合同編號:
委托方: (以下簡稱甲方)
設計方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合本公司所具有技術水準及本工程具體情況,本著精益求精、精誠合作的原則,甲乙雙方就該工程室內裝飾設計事宜達成如下協(xié)議:
一、 工程概況:
1. 工程地點:
2. 建筑面積:
3. 使用性質:
4. 房屋結構:
二、 設計程序:
1.甲乙雙方經協(xié)商設計費按套內建筑面積 m2×元/m2計取。閣樓設計費按套內建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內建筑面積計算,非特別創(chuàng)意的按一半的套內建筑面積計算。) m2× 元/ m2計取,設計費總計元。
2.設計協(xié)議簽訂后,即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的 %,即 元。
3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙,對工程進行實地勘測后在 天內,提出設計構想,形成設計方案平面圖,創(chuàng)意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的 % 元后,乙方在天內完成施工圖設計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區(qū)域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時,須支付尾款,即設計費的 % 元。
6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應事先說明,并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖 元/張)?,F(xiàn)甲方要求繪制 部位效果圖 張,總計 元。
7.施工圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效。否則應為無效,乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
三、 雙方責任:
<一>;甲方責任:
1. 甲方保證提交的資料真實有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設計修改,須另付修改費。
2.在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書面通知乙方,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計的,甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
3. 事先經甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設計費。
4. 對未經甲方確認的,或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5.施工中,甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構,乙方不同意修改,而甲方執(zhí)意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6.甲方有責任保護乙方的設計版權,未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
<二>;乙方責任:
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2. 乙方對設計文件出現(xiàn)的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
3. 合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設計定金。
4. 乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。
四、 其它:
1.本合同中所稱室內裝修設計系解決功能,藝術性的“形”的設計,而不含原有建筑構造的安全鑒定,及其構造變更后的加固和技術措施。若業(yè)主需要應另行委托設計。
2.凡本設計在實施前甲方或施工企業(yè)均應按規(guī)定辦理有關審批手續(xù),并應遵循相關規(guī)范與要求。若有差異均應以規(guī)范或審批結論為準,否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業(yè)在實施前均應與設計師進行圖紙交底,凡未會審交底而進入施工所產生的一切問題均與乙方無關。
3. 如本設計項目非本公司施工的,由于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現(xiàn)場的,市區(qū)內甲方應支付乙方元/次的外出費,市區(qū)外甲方應支付乙方 元/次的外出費,甲方承擔交通費及旅差費。
4. 對甲方提出的有違反設計規(guī)范的建意及要求,乙方有權不予采納,如甲方要求乙方強制采納設計的,乙方不承擔由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,委托方與設計方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴請 人民法院解決。
6. 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7. 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
電話: 電話:
地址: 地址:
日期:年 月 日
日期:年 月 日
第8篇 民事再審申請書(室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質)
民事再審申請書
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。
被申請人(一審被告,二審上訴人):云南電網某局,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
負責人:王某,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖某,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通某公司,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
法定代表人:李某,該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由:
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
二、申請再審的請求:
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由:
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(2014)民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質,不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
某高級人民法院
申請人:
年月日
第9篇 建筑室內裝飾裝修合同書
發(fā)包方:聯(lián)系電話:___________________
承包方:聯(lián)系電話:___________________
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址:裝修面積:___________________設計師:___________________聯(lián)系電話:___________________
2、工程內容:詳見效果圖及工程預算書。
3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為天,自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準
按圖紙、設計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式
1、本工程預算總造價:_________________本工程造價詳見工程預算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。
2、付款方式:
11.2工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核自提交之日起____日內如
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調好各部門、鄰居關系,以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可,作為施工的依據(jù)。否則乙方有權不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工,按期完工。
六、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,必須經甲方或甲方授權人簽字認可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國家有關規(guī)定執(zhí)行,保修期內若存在工程質量方面的問題,乙方負責維修,易耗__除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員未經乙方現(xiàn)場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責。
2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規(guī)程,造成人員安全或在建工程損失,其責任由乙方承擔。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過程中出現(xiàn)分歧,原則上雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當?shù)亟洕俨梦瘑T會申請仲裁。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用。
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:____日期:____日期
第10篇 建筑室內裝修合同標準范本
委托人:
設計人:
委托人委托設計人承擔 的室內設計工作,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 簽訂:
1.1 《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》。
1.2 國家及地方有關建筑工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條 本合同設計咨詢項目的內容:
2.1 項目名稱: 室內裝修設計
2.2 設計內容:設計人依委托人所提供圖紙及相關數(shù)據(jù),提供設計咨詢服務。 設計工程范圍見附件圖紙。設計人承擔之設計工作內容:
2.
2.1 基本設計方案
2.
2.2 平面施工圖
2.
2.3 立面施工圖
2.
2.4 剖面施工圖
2.
2.5 節(jié)點詳圖
2.
2.6 空間效果圖
2.
2.7 弱電配置出線定點設計
2.
2.8 室內吊頂空調出風口設計(不含管線設計及風量設計)
2.
2.9 室內燈光設計及燈具建議書
2.
2.10 室內建材建議及材料樣板
2.
2.11 潔具五金建議書
2.
2.12 家具方案建議書
2.
2.13 飾品采購及擺設建議書
第三條 委托人應向設計人提供的有關資料、時間及期限:
第四條 設計人應向委托人交付的設計資料及文件:
4.1 設計人依設計進展情況陸續(xù)向委托人提供所有設計圖紙的電子文件及藍圖肆套
第11篇 建筑室內裝修熱門合同樣書
工 程 名 稱: 室內裝修設計
工 程 地 點:
合 同 編 號:
委 托 人:設 計 人:簽署地:
簽訂日期:________年____月____日
室內 裝修合同 書委托人:
法定代表人:項目聯(lián)系人:
通訊地址:電話: 022xxxx8888
傳真: 0228電子郵件:
設計人:法定代表人:項目聯(lián)系人:
通訊地址:電話:傳真:電子郵件:
委托人委托設計人承擔 的室內設計工作,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 生效:
第二條 本合同設計咨詢項目的內容:
2.1 項目名稱: 室內裝修設計
設計工程范圍見附件圖紙。
第三條 委托人應向設計人提供的有關資料、時間及期限:
第四條 設計人應向委托人交付的設計資料及文件:
4.
1.1設計人于 合同生效 之日起____日內,交付布局及概念設計所有成果
4.
1.2設計人于合同生效之日起____日內,交付擴初設計施工圖及家具燈具表
4.
1.3設計人于合同生效之日起____日內,交付裝飾擺設配飾成果
4.2設計人應提交的具體成果文件:
基本設計方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點詳圖空間效果圖弱電配置出線定點設計室內吊頂空調出風口設計(不含管線設計及風量設計)室內燈光設計及燈具建議書室內建材建議書及材料樣板潔具五金建議書家具方案建議書飾品采購及擺設建議書。設計人應提交的具體成果文件應一式 套份數(shù)
第五條 設計費用及支付方式
5.1設計費總額人民幣大寫: 元整。小x: 元。(含差旅、食宿)
5.2設計費的支付
5.
2.1 本合同生效之日起____日內,委托人以電匯或 支票 方式支付設計費人民幣大寫: 元整,小x: 元
5.
2.2 設計人于合同生效之日起____日內,交付布局及概念設計所有成果,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫: 元整,小x: 元
5.
2.3 設計人于合同生效之日起____日內,交付擴初設計施工圖及家具燈具表,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫 元整,小x: 元
5.
2.4設計人于合同生效之日起____日內,交付裝飾擺設配飾成果,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫: 元整,小x: 元
5.
2.5 裝修施工完成驗收合格后,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫: 元整,小x: 元
第六條 雙方責任:
6.
1.1委托人按本合同
第三條規(guī)定的內容,在規(guī)定的時間內向設計人提交基礎資料及文件,并對其完整性、正確性負責。委托人不得要求設計人違反國家有關標準或地方有關法規(guī)進行設計。如因委托人提供上述資料及文件不及時、不準確而引起設計失誤或返工,設計周期相應順延?;蛩峤毁Y料作較大修改,致使設計人的設計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,委托人應按返工的工作量向設計人支付返工設計費,具體金額由雙方協(xié)商確定。但設計人不得因此中止或停止設計工作。設計人的設計成果。
6.
1.4所有工作均按照合同約定的設計進度執(zhí)行,如因委托人因素造成的延誤,責任由委托人承擔。
6.
1.5委托人應保護設計人的設計成果,未經設計人同意,委托人對設計人交付的設計資料及文件除本合同項目所需外不得擅自修改、復制或向
第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,設計人有權向委托人提出索賠。
6.
2.設計人責任:
6.
2.2設計人應根據(jù)委托人提供的有關文件進行各階段設計設計人應根據(jù)本合同約定進行各階段的工作。
6.
2.3設計人不得對已批準的設計擅自做任何增減或修改,如必須修改時,應向委托人提出書面修改意見,并取得委托人的書面同意,否則,因此給委托人造成損失的設計人應予賠償。
6.
2.4設計人按合同
第二條和
第四條規(guī)定的設計內容、成果、時間及份數(shù)向委托人交付設計成果及文件。
6.
2.5 設計人應于接到委托人通知____日內前往項目現(xiàn)場,并提供全面詳細的指導。無特殊情況,設計人前往現(xiàn)場指導的次數(shù)每周不超過2次。
6.
2.6設計人交付的設計成果其 知識產權 歸屬委托人,并保證該成果不會侵犯他人的知識產權設計人不得復制、泄露、轉讓、部分轉讓或在其他任何設計中使用、抄襲、模仿本合同項下的全部或部分設計成果及委托人提交的產品圖紙等技術資料,如發(fā)生以上情況,委托人可要求設計人返還設計費,并賠償由此造成的經濟損失。
6.
2.7 設計人應通過設計交底及現(xiàn)場服務配合委托人指導現(xiàn)場施工(差旅費包括在設計費中)。
6.3保密義務
合同各方對履行本合同過程中知悉、了解和獲取的對方商業(yè)信息,包括但不限于與該項目以及與本合同方案設計有關的任何形式的資料、文件、信息等,均負有保密義務,未經對方書面允許,不得向任何
第三方透露,否則,應賠償因此給對方造成的一切損失。
第七條 違約責任 :
7.1甲方應按本合同
第五條規(guī)定的金額和時間交付設計費,超過規(guī)定時間十天仍無法履行支付義務的,從
第十一天開始每天支付應付階段款額的萬分之二作為逾期 違約金 。逾期超過三十天以上的,乙方有權暫時中止合同,但事先應書面通知甲方。
7.2由于乙方自身原因,延誤了本合同
第四條約定的設計文件交付時間,每逾期一天,應減收該項目應收設計費的萬分之二。逾期超過三十天,甲方有權書面通知乙方終止合同,乙方應于接到通知后一周內雙倍返還甲方已支付的總設計費金額,此 合同終止 。
7.3對本合同其它約定的違反,違約方均應賠償因此給守約方造成的一切損失。
第八條 其 他
8.1 委托人要求設計人提供本合同
第二條及
第四條規(guī)定外的設計成果的,設計人另收工本費。具體金額由雙方協(xié)商確定。
8.2 委托人委托設計人承擔本合同項目內容之外的工作服務的,另行支付設計費。
8.3 由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協(xié)商解決。
8.4 本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決應適用中國法律。本合同發(fā)生爭議雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方同意向合同簽署地有 管轄權 的人民法院 訴訟 解決。
8.5 本合同經雙方簽章后生效。
8.6 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關協(xié)議及雙方認可的往來傳真和會議紀要等均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同一式四份,委托人和設計人各執(zhí)兩份。
委托人名稱
設計人名稱:
(蓋x) (蓋x)
簽約代表: 簽約代表: (簽字)
簽署日期:________年____月
(簽字) 簽署日期:________年____月____日____日
第12篇 建筑室內裝修合同書
委托人:
設計人:
委托人委托設計人承擔的室內設計工作,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)簽訂:
1.1《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2國家及地方有關建筑工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條本合同設計咨詢項目的內容:
2.1項目名稱:室內裝修設計
2.2設計內容:設計人依委托人所提供圖紙及相關數(shù)據(jù),提供設計咨詢服務。設計工程范圍見附件圖紙。設計人承擔之設計工作內容:
2.1基本設計方案
2.2平面施工圖
2.3立面施工圖
2.4剖面施工圖
2.5節(jié)點詳圖
2.6空間效果圖
2.7弱電配置出線定點設計
2.8室內吊頂空調出風口設計
2.9室內燈光設計及燈具建議書
2.10室內建材建議及材料樣板
2.11潔具五金建議書
2.12家具方案建議書
2.13飾品采購及擺設建議書
第三條委托人應向設計人提供的有關資料、時間及期限:
第四條設計人應向委托人交付的設計資料及文件:
4.1設計人依設計進展情況陸續(xù)向委托人提供所有設計圖紙的電子文件及藍圖肆套
第13篇 建筑室內裝修設計合同
2023建筑室內裝修設計工程地點:
合同編號:
委托人:
設計人:
簽署地:
簽訂日期:________年____月____日
室內裝修合同書委托人:
法定代表人:
項目聯(lián)系人:
通訊地址:
電話:
傳真:
電子郵件:
設計人:
法定代表人:
項目聯(lián)系人:
通訊地址:
電話:
傳真:電
子郵件:
委托人委托設計人承擔的室內設計工作,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)生效:
第二條本合同設計咨詢項目的內容:
項目名稱:室內裝修設計
設計工程范圍見附件圖紙。
第三條委托人應向設計人提供的有關資料、時間及期限:
第四條設計人應向委托人交付的設計資料及文件:
設計人于合同生效之日起____日內,交付布局及概念設計所有成果
設計人于合同生效之日起____日內,交付擴初設計施工圖及家具燈具表
設計人于合同生效之日起____日內,交付裝飾擺設配飾成果
設計人應提交的具體成果文件:
基本設計方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點詳圖空間效果圖弱電配置出線定點設計室內吊頂空調出風口設計室內燈光設計及燈具建議書室內建材建議書及材料樣板潔具五金建議書家具方案建議書飾品采購及擺設建議書。設計人應提交的具體成果文件應一式套份數(shù)
第五條設計費用及支付方式
設計費總額人民幣大寫:元整。小_:元。
設計費的支付
本合同生效之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫:元整,小_:元
設計人于合同生效之日起____日內,交付布局及概念設計所有成果,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫:元整,小_:元
設計人于合同生效之日起____日內,交付擴初設計施工圖及家具燈具表,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫元整,小_:元
設計人于合同生效之日起____日內,交付裝飾擺設配飾成果,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫:元整,小_:元
裝修施工完成驗收合格后,經委托人確認之日起____日內,委托人以電匯或支票方式支付設計費人民幣大寫:元整,小_:元
第六條雙方責任:
委托人按本合同第三條規(guī)定的內容,在規(guī)定的時間內向設計人提交基礎資料及文件,并對其完整性、正確性負責。委托人不得要求設計人違反國家有關標準或地方有關法規(guī)進行設計。如因委托人提供上述資料及文件不及時、不準確而引起設計失誤或返工,設計周期相應順延。或所提交資料作較大修改,致使設計人的設計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議、重新明確有關條款外,委托人應按返工的工作量向設計人支付返工設計費,具體金額由雙方協(xié)商確定。但設計人不得因此中止或停止設計工作。設計人的設計成果。
所有工作均按照合同約定的設計進度執(zhí)行,如因委托人因素造成的延誤,責任由委托人承擔。
委托人應保護設計人的設計成果,未經設計人同意,委托人對設計人交付的設計資料及文件除本合同項目所需外不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,設計人有權向委托人提出索賠。
設計人責任:
設計人應根據(jù)委托人提供的有關文件進行各階段設計設計人應根據(jù)本合同約定進行各階段的工作。
設計人不得對已批準的設計擅自做任何增減或修改,如必須修改時,應向委托人提出書面修改意見
甲方:
乙方:
年月日:
第14篇 建筑室內裝修合同通用版
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 聯(lián)系電話:___________________
承包方(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:___________________
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址: 裝修面積:___________________設計師:___________________ 聯(lián)系電話:___________________
2、工程內容:詳見效果圖(施工圖)及工程預算書。
3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為 天(日歷天),自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準
按圖紙、設計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式
1、本工程預算總造價: (大寫)_________________ 本工程造價詳見工程預算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。
2、付款方式:
11.2 工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核自提交之日起____日內如
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調好各部門、鄰居關系,以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可,作為施工的依據(jù)。否則乙方有權不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工,按期完工。
六、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,必須經甲方或甲方授權人簽字認可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國家有關規(guī)定執(zhí)行,保修期內若存在工程質量方面的問題,乙方負責維修,易耗xx(如拉手、門鎖、燈泡、燈管、水龍頭等)除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員(除現(xiàn)場代表及監(jiān)理人員外)未經乙方現(xiàn)場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責。
2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規(guī)程,造成人員安全或在建工程損失,其責任由乙方承擔。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過程中出現(xiàn)分歧,原則上雙方應友好協(xié)商解決, 協(xié)商不成時,可向當?shù)亟洕俨梦瘑T會申請仲裁。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用。
甲 方: 乙 方:
簽字蓋章: 簽字蓋章:____日 期:____日 期
第15篇 建筑室內裝修施工合同
2023建筑室內裝修施工甲方(建設單位):
乙方(施工單位):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定,結合本建筑室內裝修的實際情況,經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況:
建設名稱:
(一)服務范圍:本項目全套裝修圖紙設計,并提供消防報審所需全部裝飾設計
(二)開工日期:年月日
竣工日期:年月日
第二條圖紙、預算支付
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%,設計圖紙交付前,甲方付清乙方設計
第四條資料提供:提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任
(一)甲方:帶乙方進行現(xiàn)場測量,及時付款;
(二)乙方:按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更
設計圖紙原則不變更。確需變更,應提前五日書面通知對方,并經公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量
第八條保修內容:無;
第九條違約責任:
(一)甲方責任:未按約定付款,乙方停止提供服務。
(二)乙方責任:
1乙方逾期提供圖紙資料,甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題,由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的,甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采取(a)的方式解決:
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保,另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
第16篇 民用建筑工程室內裝修合同
2023民用建筑工程室內裝修甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)中華人民共和國建設部《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修材料有害物質限量》十項標準及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問題,達成如下協(xié)議:
1、乙方保證工程實行環(huán)保設計、采用環(huán)保材料、進行環(huán)保施工、裝修后室內空氣質量達到國家環(huán)保標準。
2、可檢測工程驗收后,甲方如果認為有必要對室內空氣質量進行檢測,可以委托下列具有國家資質的檢測機構進行空氣質量檢測,檢測費用由甲方承擔。
國家建筑材料檢測中心-室內環(huán)境檢測總站
地址:_________
電話:_________
3、室內環(huán)境空氣檢測項目為“甲醛”、“苯”、“”三項,檢測數(shù)據(jù)以本合同列出的,上述具有國家資質的檢測機構出具的《環(huán)境檢測報告》為準。
4、甲方同意在室內空氣進行檢測時,必須符合以下條件,否則檢測結果無效,室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。
檢測須在未搬入家具,未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進行;室內所有對環(huán)境能產生影響的材料均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目,且為乙方提供。
如果有非乙方施工項目,或有未與乙方書面約定而進行施工的項目,檢測結果無效。
檢測時間應在可檢測工程完工驗收_________天之后進行,在此期間,室內必須每天24小時通風換氣,地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
檢測由乙方專職人員、檢測中心專業(yè)人員、客戶三方同時在場的情況下進行,唯此情況下進行的檢測視為有效。
符合本合同列出的,具有國家資質檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料,因此如果室內空氣經檢驗不合格,則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料,如果發(fā)現(xiàn)有本合同及條款的情況或行為,室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。如沒有發(fā)現(xiàn)本合同及條款的情況或行為,裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料,責任由乙方負責。
6、室內空氣質量不合格的原因除裝修污染外,還有建筑主體、家具等污染,對裝飾裝修以外的污染,乙方不承擔任何責任。
7、由于乙方原因導致室內空氣不合格,乙方按下列步驟解決:
進行綜合治理,治理期限為一個月,治理造成的延期交付視同工程延期,乙方每日按合同造價的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時間,不算做工程延期。
治理結束后,經檢測室內空氣仍不達標的,乙方為甲方辦理退單,并退還甲方已交全部施工款。
乙方退還甲方已交全部施工款后,本合同自動終止,乙方不再負有其他責任。
8、由于室內空氣中有害物質含量會因揮發(fā)越來越少,因此空氣質量不存在保質期。
9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。
10、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方:_________乙方:_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________