權證合同（16份范本）

第1篇 股東股權證明

茲證明 是上述公司 繳清股款和不加繳股份的所有人，股權轉(zhuǎn)讓只能由該股東親自或由其合法授權代理人辦理，出示正式背書的股權證，然后更改公司登記。

本股權證經(jīng)公司正式授權的官員簽字并加蓋公司的印鑒，特此為證。

日期：

(公司總經(jīng)理簽字) (財務總管簽字)

第2篇 購房合同產(chǎn)權證委托書

委托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□姓名□名稱：_________________法定代表人：_________________

身份證件名稱：_________________證件號碼：_________________

國籍：_________________戶籍：_________________電話：_________________

聯(lián)系地址：_________________郵編：_________________

受托人□有、□無轉(zhuǎn)委托權。

委托期限：_________________年月日至年月日止。

現(xiàn)委托人委托為合法代理人，代理委托人處理坐落于之房地產(chǎn)如下事項：_________________

一、辦理上述土地使用權、房屋所有權初始登記事宜;

二、辦理上述土地使用權、房屋所有權轉(zhuǎn)移登記事宜;

三、辦理上述土地使用權、房屋所有權變更登記事宜;

四、辦理上述房地產(chǎn)抵押登記事宜;

五、辦理上述地役權登記事宜;

六、辦理上述房地產(chǎn)預告登記事宜;

七、辦理上述房地產(chǎn)更正登記事宜;

八、辦理上述房地產(chǎn)異議登記事宜;

九、辦理上述房地產(chǎn)文件登記事宜;

十、辦理上述房地產(chǎn)注銷登記事宜;

十一、辦理上述房地產(chǎn)補證、換證登記事宜;

十二、領取房地產(chǎn)權證及初始密碼憑證事宜;

十三、領取房地產(chǎn)登記證明事宜;

受托人在其權限范圍內(nèi)依法所作的一切行為及簽署的一切文件，委托人均予以承認。

委托人(簽章)：_________________法定代表人(簽章)：_________________

_____年_____月_____日

第3篇 提供優(yōu)先權證明文件申請書新

申請人名稱：

申請人地址：

郵政編碼：

聯(lián)系人：

電話（含地區(qū)號）：

傳真（含地區(qū)號）：

代理組織名稱：

商標注冊號：

類別：

申請日期：

申請?zhí)枺?/p>

申請人章戳（簽字）：代理組織章戳：代理人簽字：

注：

1、未委托代理的，不需填寫代理項目。

2、收費標準：出具商標證明費100元。

3、共有商標申請證明，需由代表人提出申請，并視為已經(jīng)得到其他共有人授權。

第4篇 產(chǎn)權證逾期違約金起訴書

原告：_________________：_________________設計院

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：_____________

被告：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：______________

訴訟請求：_________________

1、支付設計費__________元及逾期支付的利息__________元;

2、支付違約金__________元(或賠償經(jīng)濟損失__________元);

3、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：_________________

__________年_____月_____日，原告和被告簽訂了一份《_____工程設計合同》，約定設計費金額為人民幣__________元，付款日期為我院全部完成設計圖紙交付被告之時，并約定逾期付款按每日_____‰支付違約金。合同簽訂后，我院已按約定履行了全部合同義務，而被告卻未按合同完全履行義務，僅陸續(xù)支付__________元，尚欠設計費__________元至今未付。經(jīng)催要未果，故原告訴至貴院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。

此致

___________人民法院

具狀人：_________________設計院(蓋章)

法定代表人：_________________(簽章)

__________年_____月_____日

附：_________________合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

第5篇 住房繼承權證明書

證明茲有_____________村民(性別：_________________，身份證號：_________________)，由于的于________年____月____日逝世，留下位于_____________房屋一處，《集體土地建設用地使用證》編號為：_________________字第，用地面積為：_________________?，F(xiàn)在自愿提出將其的房屋土地使用面積的_____平方米繼承到自己名下。并且與達成協(xié)議，自愿放棄該房屋繼承權,的留下的房屋土地使用面積的平方米由繼承。特此證明!

_________村民委員會

_________鎮(zhèn)人民政府

________年____月____日

第6篇 房產(chǎn)開發(fā)商不辦理產(chǎn)權證起訴狀

原告：

住址：

電話：

被告：

住所地：

法定代表人：

聯(lián)系人：

電話：

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

年 月 日，原告向被告支付 萬元( 元)用于購買被告于 年開發(fā)建成的xx小區(qū)xx號樓 兩套住房，由于該小區(qū)是現(xiàn)房銷售，被告于原告付款當日便將房屋交付入住。年 月日，原告向被告支付該房屋契稅及維修基金，并敦促其早日辦理房屋所有權證，但時至今日，被告方一直以種種原因拖延原告辦理其應有的房屋所有權證，原告多次聯(lián)系被告方該項目的負責人劉xx要求辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)，均未果。

綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內(nèi)按約定辦理房屋所有權證。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第60條、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產(chǎn)權證并支付違約金。

為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

北京市 人民法院

具狀人

年 月 日

第7篇 無產(chǎn)權證房屋買賣合約

出賣人(甲方)____________________________

買受人(乙方)____________________________

根據(jù)《民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就乙方向甲方購置房產(chǎn)簽訂本協(xié)議，以資共同信守執(zhí)行。

1、因甲方的房屋被依法遷，甲方自愿將其回遷的樓房轉(zhuǎn)讓給乙方。

乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，開發(fā)商出售的房屋處于預售階段。

甲方同意乙方去開發(fā)商處按照房屋的出售的價格進行挑號，選擇房屋的樓層及位置。

3、根據(jù)開發(fā)商的要求，乙方自行應當支付房款(房屋平均價格為每平方米元，具體房款按所購的樓層及位置具體核算)。

除此，作為乙方還應當按所購置的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米元的酬謝金。

4、乙方在挑完號選擇好房屋的樓層及位置后，支付給甲方酬謝金的三分之一;待房屋主體結(jié)構(gòu)完成后再支付三分之一;基余的待樓房交付后十日內(nèi)支付完畢。

5、上述所指的開發(fā)商開發(fā)的回遷樓房應當位于。

如果回遷房屋位置不在上述地段，乙方有權利解除該協(xié)議，甲方應當退還已支付的酬謝金。

6、乙方有權利在甲方與拆遷辦結(jié)算完補償協(xié)議后直接與開發(fā)商簽訂購房協(xié)議，甲方不得無故阻攔。

如果需要甲方方面的相關手續(xù)，甲方有義務協(xié)助提供。

7、如乙方不能與開發(fā)商直接簽訂購房協(xié)議或合同，以甲方名義簽訂購房協(xié)議，甲方應當協(xié)助乙方辦理過戶。

乙方有辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過戶手續(xù)的需要，甲方應該提供一切與之有關的手續(xù)及資料。

如因甲方的延誤，致使影響產(chǎn)權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。

8、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。

9、本協(xié)議簽訂后，雙方應該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對該房屋主張任何的權利。

如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有購房款和利息及酬謝金外，還應當支付元的違約金。

10、本協(xié)議雙方應當共同執(zhí)行，不得無故反悔。

任何一方違反本協(xié)議的，應當支付對方元的違約金。

10、在本協(xié)議履行過程中，雙方發(fā)生分歧應該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任一方均可向人民法院起訴。

11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。

12、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方____________________________

乙方____________________________

_________年_________月_________日

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的.原則上，就房屋買賣事項達成以下協(xié)議書條款：

甲方：________________，身份證號碼：________________

乙方：________________，身份證號碼：________________

一、甲方同意出售甲方所有的位于_____________________的房產(chǎn)給乙方。

該房屋戶型為_________，建筑面積________平方米，房屋用途為住房，權屬為私產(chǎn)，房地產(chǎn)權證號為____________________。

未曾裝修。

二、甲乙雙方議定上述房屋轉(zhuǎn)讓價為人民幣___________元整(大寫：___________元整)，按套計算，包括公共維修金、房屋現(xiàn)有設施等所有費用，甲方不得再以任何形式追加。

三、房屋交付：

在甲乙雙方在場的情況下，甲方對該房屋以下項目進行交接：

1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水、電，費交清避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩。

2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。

3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話、網(wǎng)絡線路的走線情況、接口位置及計量儀表的位置、使用方法等進行詳細交接。

乙方現(xiàn)場檢查后，如無任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。

四、甲方須提供該房集資建房協(xié)議、購房發(fā)票原件等相關所有證明文件，出示本人_________與共有權人_________身份證并提供復印件各壹份。

五、甲方承諾保證：甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權，保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，轉(zhuǎn)讓前無其他拖欠費用及法律上的障礙，該房屋所有權為合法取得，即權力無瑕疵。

甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。

甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利，否則一切后果由甲方自行承擔。

六、付款方式分為三次付清：

首付款：乙方提交材料時將首付款_________元人民幣(大寫_________元人民幣支付給甲方。

余款：于____年____月____日支付甲方_________元人民幣(大寫_________元人民幣支付給甲方。

注：甲方應在收到最后一筆款項前交清一切因甲方產(chǎn)生的費用。

乙方自交納購房首付款之日起，就享有該房屋使用權、居住權。

銀行轉(zhuǎn)賬憑證即為交易憑據(jù)，上述房屋的占有、使用、收益、處分權即時起歸乙方行使，其建筑范圍內(nèi)的土地使用權一并并入乙方使用，甲方與此房屋再無任何關系，甲方親屬也不再享有任何與此房屋相關的財產(chǎn)繼承權。

甲方應于首次付款當日將該房屋房產(chǎn)實物全部鑰匙及所有購房資料原件、合同文書等權力憑證及房屋相關的資料和物品等正式交付乙方，并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收，乙方如無任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定，甲方完成房屋交付。

七、由于現(xiàn)實原因，本小區(qū)房產(chǎn)暫未辦理房地產(chǎn)權證，乙方對此情況了解且自愿購買該房，經(jīng)雙方協(xié)商，在政策容許的情況下，由開發(fā)商_________為職工辦理房屋產(chǎn)權證時甲方應直接以乙方名義報送相關資料，甲方負責配合乙方提交辦理內(nèi)部房屋轉(zhuǎn)讓所需的相關資料。

在為乙方辦理房地產(chǎn)權證過程中，需繳納的一切費用均由乙方自行承擔，與甲方無關，若仍需甲方到場配合辦理，甲方必須在限定時間范圍內(nèi)到場配合辦理，不得延誤。

若政策不容許以乙方名義直接辦理，只能暫以甲方名義辦理房地產(chǎn)權證的情況下，房地產(chǎn)權證辦理過程中，需繳納的一切費用由甲方自行承擔。

八、若不能直接以乙方的名義辦理房地產(chǎn)權證，房產(chǎn)所有人署名雖為甲方，但實際所有權歸乙方，房產(chǎn)證、土地證也交由乙方留存。

待房屋容許過戶的第一個月內(nèi)或乙方要求過戶的第一時間，甲方積極配合乙方將房屋所有人更改為乙方及其共有人，過戶所需購房稅費由乙方承擔。

九、協(xié)議生效后，甲乙雙方均不得反悔，甲方不許再行轉(zhuǎn)讓，不得以任何形式或借口將房地產(chǎn)權證寫成第三人或私自轉(zhuǎn)讓第三方。

十、違約責任。

本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即成立并生效，任一方違約，需向守約方支付違約金，即：

1、房款違約金為總房款的30%。

(甲乙雙方均適用)

2、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

十二、本合同按照《中華人民共和國民法典》規(guī)定的內(nèi)容履行，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。

十三、本合同在履行中若發(fā)生爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)議不成，任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院起訴。

十四、本“房屋買賣協(xié)議書”永久有效。

十五、本協(xié)議全文共四頁，為四頁紙正面打印。

甲方：___________________________乙方：___________________________

身份證號：___________________________身份證號：___________________________

聯(lián)系電話：___________________________聯(lián)系電話：___________________________

地址：___________________________地址：___________________________

第8篇 房屋所有權證齊全房屋買賣合同

2023房屋所有權證齊全房屋買賣賣方：_______________________________(以下簡稱甲方)

買方：_______________________________(以下簡稱乙方)

一、為房屋買賣有關事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：

1.房屋狀況：(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落

____幢____號室____號套____(間)數(shù)建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積____(平方方)用途____

2.該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓()、劃撥()。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權同時轉(zhuǎn)讓。

四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權糾紛，由甲方承擔全部責任。

五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。

六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關手續(xù)。未盡事宜，雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙雙方及稅務部門各一份，房管部門一份。

八、雙方約定的其它事項：_____________________________________

甲方(簽名或蓋章)_______________

乙方(簽名或蓋章)_______________

監(jiān)證機關：_______________

代理人(簽名或蓋章)_____________________

代理人(簽名或蓋章)______________________

第9篇 有土地使用權證房屋買賣合同

2023有土地使用權證房屋買賣出賣人(甲方)身份證號碼：

買受人(乙方)身份證號碼：

甲、乙雙方就房屋買賣事宜在平等自愿，協(xié)商一致基礎上訂立合同如下，雙方自愿共同遵守。

一、甲方自愿將其村證房位于淄博市區(qū)室的房屋(土地使用權證記載建筑面積84平方米)以人民幣整(￥元)的價款出售給乙方，乙方一次性將房款交付甲方。

二、甲方將乙方給付的房款中的元(元)作為押金交付乙方保管，待該房屋具備過戶條件，甲方配合完成過戶手續(xù)后，乙方將押金如數(shù)奉還。

三、因本合同簽定時該房屋不具備過戶條件，甲方應保證在具備過戶條件時協(xié)助乙方辦理房屋過戶產(chǎn)權手續(xù)，如甲方怠于履行協(xié)助義務，押金不予返還，并應當承擔因過戶不能所產(chǎn)生的一切損失。

四、本合同簽訂后，甲方對該房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉(zhuǎn)讓給乙方，并交付該房屋所有證件。甲方不得就該房屋與他人再行訂立《買賣合同》。

五、違約責任

1、甲方應當于20xx年xx月xx日交付乙方房屋，甲方如不按購房合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___萬元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權利的行使，一方可解除合同，甲方應當返還全部房款并賠償乙方的因此造成的損失。

4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方應按照解除合同時的市場評估價返還乙方購房款，并賠償乙方因房屋裝修所產(chǎn)生的所有費用。

5、如因該房屋被征收或拆遷所產(chǎn)生的補償款或新置房屋等的受益權由乙方享有，甲方不得干涉。

六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成由該房屋所在地法院管轄。

七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式三份，甲乙方各執(zhí)一份，該房屋所在賈莊村委存放一份。

甲方：乙方：

第10篇 無產(chǎn)權證購房合同書

甲方：_______________________

身份證號碼：________________

乙方：_______________________

身份證號碼：___________________

甲乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、房屋基本情況

甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已了解該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋具體狀況如下;

房屋位置：__________________。

房屋建筑面積：__________㎡

二、房屋價格及其他費用

甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋占地面積,建筑面積總金額為________元。

三、付款方式

簽訂協(xié)議時付人民幣________，尾款簽訂協(xié)議后三個月內(nèi)付清，付款以甲方出示收據(jù)為證。

四、特別約定

1.甲方必須保證所賣房屋產(chǎn)權屬于甲方所有，且房屋不存在任何任何抵押以及債務糾紛。因乙方所購房屋為________福利房,該房屋現(xiàn)無房屋產(chǎn)權證，甲方應在____日辦理房產(chǎn)證，若以后因違章建筑拆除由甲方負責。

2.本合同簽定時，甲方未取得房產(chǎn)證。甲方提供建造本房屋的相關證明資料等作為交易依據(jù)。待辦理房產(chǎn)證條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)并過戶。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由____方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。

3.本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等全部權利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。合同簽訂后，房屋被收回或者拆遷所得補償歸于乙方，甲方須協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)以便乙方獲得補償。甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權以及處分權，甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其他任何方式的處分。

4.房屋價款支付完畢期間房屋若有質(zhì)量問題由甲方承擔維修責任。

五、本協(xié)議自簽訂之日起，買賣雙方不得反悔,如有一方反悔，除退回房屋總價款以外，還必須賠償另一方房屋總價款的25%賠償金。

六、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。

七、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

八、本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份。

簽署時間：__________________年________月________日

甲方：__________

聯(lián)系方式：__________

地址：__________

乙方：__________

聯(lián)系方式：__________

第11篇 自愿放棄父親憮恤金繼承權證明模板

聲明人**，性別**，****年**月**日出生，現(xiàn)住*********，身份證號：********。

我父親(母親)****于****年**月**日因****，父親(母親)**于**年月日****，我父親死亡之后獲得了一筆**元的撫恤金，我父親(母親)****(父親)**生前未立遺囑，也未與他人簽訂遺贈協(xié)議，我系父親(母親)**與母親(父親)****婚生**子，根據(jù)《民法典》相關規(guī)定，我系該撫恤金合法繼承人之一。

現(xiàn)特聲明：我自愿放棄對父親(母親)**元撫恤金的繼承權。

以上情況均真實無誤，如有虛假，我愿承擔由此而引起的一切經(jīng)濟和法律責任。

聲明人：***

*年**月**日

第12篇 土地使用權證明怎么開

坐落于____________村南坊村民小組的土地，用地面積17000平方米(具體見簽章認可的紅線圖)，原用途為耕地、漁塘等，現(xiàn)申請用途為工業(yè)用地。該土地權屬屬于____________村南坊村民小組，現(xiàn)____________村南坊村民小組經(jīng)集體討論，同意將該地調(diào)撥給____________村村民委員會作工業(yè)用地，以后該地的土地所有權和使用權歸屬____________村村民委員會，特此證明。

村民小組(蓋章)：_________________

組長簽名：_________________

__________年__________月__________日

村民委員會(蓋章)：_________________

第13篇 撤銷林權證上訴狀

原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：

1、請求判令被告將原告的林地歸還給原告;

2、請求判令被告賠償侵占原告林地給原告造成的損失_____________。

3、請求判令本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條的規(guī)定特提起訴訟，請依法判決。

此致

_____________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

第14篇 提供優(yōu)先權證明文件申請書

申請人名稱：

申請人地址：

郵政編碼：

聯(lián)系人：

電話（含地區(qū)號）：

傳真（含地區(qū)號）：

代理組織名稱：

商標注冊號：

類別：

申請日期：

申請?zhí)枺?/p>

申請人章戳（簽字）： 代理組織章戳：代理人簽字：

注：

1、未委托代理的，不需填寫代理項目。

2、收費標準：出具商標證明費100元。

3、共有商標申請證明，需由代表人提出申請，并視為已經(jīng)得到其他共有人授權。

第15篇 期房抵押換發(fā)他項權證申請書

________________房產(chǎn)管理局：

抵押 人________________及 抵押權 人________________，于________年____月____日以房屋預購售合同（在建工程）在您處辦理了期房抵押登記，權利價值人民幣萬元，權利期限________年____月____日至________年____月____日，期房抵押證明號為：號，現(xiàn)該房屋已竣工，特申請辦理交易產(chǎn)權登記手續(xù)，并同時申請換發(fā)房屋他項權證。

抵押權人：

電話：

抵押人：

電話：

________年____月____日

第16篇 土地使用權證明

坐落于________村________村民小組的土地,用地面積________平方米(具體見簽章認可的紅線圖),原用途為耕地、漁塘等,現(xiàn)申請用途為工業(yè)用地。該土地權屬屬于________村________村民小組,現(xiàn)________村________村民小組經(jīng)集體討論,同意將該地調(diào)撥給________村村民委員會作工業(yè)用地,以后該地的土地所有權和使用權歸屬________村村民委員會,特此證明。

村民小組(蓋章):________________

組長簽名:________

________年________月________日

村民委員會(蓋章):________________

主任簽名:________________