訂書合同（16份范本）

第1篇 勞動合同續(xù)訂書樣板通用版

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為 _________年 _________月 _________日，續(xù)訂合同終止。

甲方(蓋章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

法定代表人：_______________

或委托代理人(簽章)：_______________ ：_______________

_________年 _________月 _________日

第2篇 勞動合同續(xù)訂書模板通用版

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為 _________年 _________月 _________日，續(xù)訂合同終止。

甲方(蓋章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

法定代表人：_______________

或委托代理人(簽章)：_______________ ：_______________

_________年 _________月 _________日

第3篇 工程承包合同簽訂書

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)等的規(guī)定，為明確甲乙雙方在本工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)按設(shè)計質(zhì)量要求全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，簽訂本合同。

第一條工程概況

(一)工程名稱：

(二)工程地點：

(三)工程范圍：

(四)工程承包金額：按甲乙雙方約定單價收方計算金額，不能計量的工程按記日工結(jié)算。

(漿砌片石單價：元/混凝土單價：/3)

第二條工程期限根據(jù)雙方協(xié)商，工程期限自20__年-月-日起至220__年-月-日止，沒按期完成工程任務(wù)扣取__元。

第三條工程質(zhì)量乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及相關(guān)國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

工程驗收時，按圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第四條工程款結(jié)算

工程進(jìn)場后，按完成工程量的施工進(jìn)度支付工程款的60%;工程完畢時，乙方開具建安發(fā)票支付工程款總額的90%;剩余的10%作為工程質(zhì)量保證金，在工程交付并經(jīng)驗收合格后，一次性付清余款。

第五條雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、甲方提供施工圖紙等資料，乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙進(jìn)行施工。

2、甲方提供材料需在乙方塔機(jī)施工范圍內(nèi)，如需二次轉(zhuǎn)運，費用由甲方承擔(dān)。

3、甲方派駐代表現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查及質(zhì)量送檢。

4、工程完畢后，甲方應(yīng)組織專門人員在30日進(jìn)行驗收。

5、工程范圍由甲方承擔(dān)。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方所有進(jìn)場人員必須聽從甲方的管理、安排，嚴(yán)格按安全施工規(guī)范及質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行施工操作，并做好相關(guān)資料。

2、乙方施工過程中須制定安全措施，加強(qiáng)對現(xiàn)場施工人員的安全教育和管理。

如發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

3、砼、砂漿配合比由甲方提供，達(dá)不到強(qiáng)度乙方不承擔(dān)責(zé)任，因施工造成的質(zhì)量事故由乙方負(fù)責(zé)。

乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料，如發(fā)現(xiàn)乙方有故意浪費材料的情況，甲方有權(quán)視情節(jié)輕重處以3—5倍的罰款(如擅自調(diào)整配合比、地上散落的材料收撿等)。

第六條違約責(zé)任

1、達(dá)不到質(zhì)量要求的除承擔(dān)返工損失外，還要承擔(dān)由此給甲方造成的停工費用及水、電、建筑材料費用。

(做資料費用由甲方承擔(dān))

2、不按安全操作規(guī)范施工且拒不聽從現(xiàn)場管理人員指揮的，視情節(jié)輕重甲方有權(quán)處以200—20__元的罰款。

3、不能按合同工期及甲方下達(dá)的工程進(jìn)度計劃完成施工任務(wù)的，除賠償由此給甲方造成的直接損失外(管理人員工資、設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租金)，根據(jù)情節(jié)輕重甲方有權(quán)按每誤工一天處以200—20__元的罰款。

4、乙方在施工過程中如因管理不善造成材料浪費，例：發(fā)現(xiàn)100以上的砼或砂漿塊等，甲方有權(quán)處以200—20__元的罰款。

第七條乙方擅自轉(zhuǎn)包合同的，一經(jīng)查證落實乙方所完成工程量中無條件扣出壹萬元付甲方違約金，另外還要承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，并解除合同。

第八條其它未盡事宜甲乙雙方另行協(xié)商，對本合同如有爭議可申請仲裁。

第九條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，至本工程竣工驗收合格，結(jié)清工程尾款，保修期滿后自動失效。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方代表：

乙方代表：

公司稅號：

公司稅號：

開戶行：

開戶行：

帳號：

帳號：

電話傳真：

第4篇 企業(yè)勞動合同續(xù)訂書

甲方與乙方于_年_月_日簽署了《勞動合同》，該勞動合同于_年_月_日期限屆滿。雙方同意仍按上述《勞動合同》所列條款與條件續(xù)訂勞動合同。

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限勞動合同：

固定期限勞動合同，自_年_月_日起至_年_月_日止。

無固定期限勞動合同，自_年_月_日開始。

本續(xù)訂書經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章之日起生效)。

甲方(公章)：____________________乙方(簽字或蓋章)：____________________

法定代表人或授權(quán)代表人：____________________

(簽字或蓋章)

第5篇 勞動合同續(xù)訂書范本

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，同意續(xù)訂_________年_________月_________日簽訂的勞動合同，續(xù)訂類型為_________期限合同，期限為_________年，_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

甲方（蓋章）：__________________

法定代表人：____________________

（委托代理人）：（簽名）________

__________年________月________日

乙方（簽名）：__________________

（委托代理人）：（簽名）________

第6篇 勞動合同續(xù)訂書通用版

甲方：________(單位)

乙方：________(員工)

甲方與乙方于_____年_____月_____日簽訂的_____年期勞動合同，于_____年_____月_____日到期。

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，《中華人民共和國勞動合同法》，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，同意在原勞動合同的基礎(chǔ)上續(xù)延勞動合同。

續(xù)延的勞動合同期限為：________

1、固定期限：_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

2、無固定期限：自_____年_____月_____日起至甲乙雙方約定的終

止條件出現(xiàn)時止。

續(xù)延的勞動合同其他約定事項：

本續(xù)延勞動合同書一式二份，經(jīng)甲乙雙方簽名(蓋章)后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方 ：________(單位蓋章) 乙方：________(簽名或蓋章)

法定代表人：________(簽名或蓋章) 或委托代理人：________(簽名或蓋章)

續(xù)延合同簽訂日期：________

第7篇 聘用合同續(xù)訂書

聘用合同續(xù)訂書

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，續(xù)訂 年 月 日簽訂的聘用合同。續(xù)訂合同期限為：自 年 月 日 至 年 月 日止。

□

一、內(nèi)容不變。

□

二、變更內(nèi)容：

甲方（蓋章） 乙方（簽字）

法人代表（簽字或蓋章）

年 月 日 年 月 日

第8篇 家裝合同簽訂書

編號:_____________

定作方(以下簡稱“甲方”):_________________

住所地址:_________________

聯(lián)系方式:_________________

手機(jī)號:_________________

承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________

單位地址:_________________

法定代表人:________________

監(jiān)理人及電話:_________________

依照《_________________》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:

第一條工程概況

1.1工程地點及面積:_________________________________

1.2工程造價:￥_____________元,大寫(人民幣):_____________

1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.4工程期限________天;

開工日期________年________月________日

竣工日期________年________月________日

第二條工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:

3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務(wù)

4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;

4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

4.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;

4.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;

4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

第五條乙方義務(wù)

5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

5.2在甲方未提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;

5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);

5.7乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

第六條工程變更

6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);

6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供

7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);

7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;

7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;

7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。

第八條工期延誤

8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延;

8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收:

(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

(3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn):

9.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:

(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

第十條工程驗收和保修

10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。

乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

10.2工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)

第十一條工程款支付方式

11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款:

(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)

(3)其他支付方式:___________________________________

11.2工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)~甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。

第十二條違約責(zé)任

12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;

12.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。

12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十四條幾項具體規(guī)定

14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費;

14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內(nèi));

14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:

上午_________點_________分至_________點_________分;

下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條附則

15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;

15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;

15.4合同履行完后自動終止;

15.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:

第十六條其它約定條款

_________________________________________________

甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________

委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________

________年________月________日 ________年________月________日

家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章):________________

委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________

________年________月________日

第9篇 勞動合同續(xù)訂書模板

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為 ________年 ________月 ________日，續(xù)訂合同終止。

甲方(蓋章)：______ 乙方(簽章)：______

法定代表人：______

或委托代理人(簽章)： ：______

________年 ________月 ________日

第10篇 勞動合同續(xù)訂書樣板

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為 _________年 _________月 _________日，續(xù)訂合同終止。

甲方(蓋章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

法定代表人：_______________

或委托代理人(簽章)：_______________ ：_______________

_________年 _________月 _________日

第11篇 未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛處理原則

未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛的處理原則

——梁某上訴鄭某房屋買賣合同糾紛案

依據(jù)：(2011)二中民終字第03640號

核心法律問題：要式合同、合同欠缺條款的認(rèn)定

案情介紹

一、基本案情

梁某系位于北京市豐臺區(qū)某小區(qū)某號房屋所有權(quán)人。2000年8月14日，梁某書寫收條，內(nèi)容為：今收到鄭某房款共計24萬人民幣。同月，梁某將上述房屋交付鄭某使用，自2005年開始鄭某支付該房屋供暖費。鄭某持有該房屋購房款發(fā)票及購房交款清單。

2011年4月，鄭某訴至原審法院稱：2000年我與梁某達(dá)成口頭房屋買賣協(xié)議，我給付梁某24萬元房款，梁某將涉訟房屋出售給我。后我要求梁某辦理過戶手續(xù)，梁某推托?，F(xiàn)我居住該房已達(dá)11年，2009年3月梁某告知我騰房，故我起訴要求梁某辦理房屋過戶手續(xù)。

梁某辯稱：我與鄭某非房屋買賣關(guān)系，2000年因我需用錢，委托房屋中介機(jī)構(gòu)做房屋抵押貸款，我向中介支付1萬元手續(xù)費，鄭某給付我24萬元，我同意其居住房屋2年。2000年6月我向鄭某交付房屋，后要求其搬走引起糾紛。鄭某起訴已超過訴訟時效，我不同意其訴訟請求。

一審中，鄭某申請證人任某、李某出庭作證，任某稱：我與鄭某之弟系同學(xué)關(guān)系，2000年8月，我與鄭某去銀行取錢，大概20多萬元，鄭某買房，后來在車上把錢給了賣房人，賣房人收到錢后在車上當(dāng)場寫了收據(jù)，寫完后我們就回家了，我不認(rèn)賣房人，記不清是誰了，鄭某當(dāng)時是買房。證人李某到庭證明：我與鄭某之弟及梁某均系朋友關(guān)系，當(dāng)年從事房屋中介服務(wù)。2000年鄭某家因拆遷急于買房，梁某欲賣房，經(jīng)我促成買賣交易，房價款為24萬元。梁某對上述證人證言不予認(rèn)可，并稱其二人證言自相矛盾，不能作為定案依據(jù)。

本案審理過程中，經(jīng)鄭某申請，法院依法查封本案涉訟房屋的產(chǎn)權(quán)。

二、法院判決

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案爭議的焦點為鄭某與梁某之間的法律關(guān)系是房屋買賣關(guān)系還是借款關(guān)系。梁某書寫收條確認(rèn)所收款項為“房款”，現(xiàn)鄭某亦持有該房屋購房款相關(guān)收據(jù)，且自2000年8月起梁某已將涉訟房屋交付鄭某居住至今，證人李某出庭證明雙方存在房屋買賣關(guān)系。上述證據(jù)足以形成完整證據(jù)鏈，證明雙方存在房屋買賣關(guān)系，法院予以認(rèn)定。梁某主張雙方系借款關(guān)系，未提交相關(guān)證據(jù)，法院不予采信。梁某主張本案超過訴訟時效，缺乏依據(jù)，法院不予支持。法院對鄭某的訴訟請求予以支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民法典》第一百三十條的規(guī)定判決：梁某于判決生效后七日內(nèi)協(xié)助鄭某將涉訟房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記在鄭某名下。

判決后，梁某不服原判，向二審法院提起上訴，認(rèn)為原判認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，且鄭某的訴訟請求已過訴訟時效，故請求撤銷原判，依法改判駁回鄭某的訴訟請求。鄭某同意原判。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為：當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實，有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明的，負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。一方當(dāng)事人提出的證據(jù)，另一方當(dāng)事人認(rèn)可或者提出的相反證據(jù)不足以反駁的，人民法院可以確認(rèn)其證明力。本案中，鄭某主張其與梁某之間就訟爭房屋存在房屋買賣關(guān)系，其提交的由梁某書寫的收條中，明確寫明“房款”的給付性質(zhì)，梁某亦于收取上述款項后將涉案房屋交付鄭某居住使用至今，且鄭某亦提供證據(jù)證明，訟爭房屋的原始購房收據(jù)亦由鄭某持有。梁某雖對鄭某主張的事實不予認(rèn)可，并堅稱其與鄭某之間實為借款關(guān)系，但并未就此提供證據(jù)予以證明，梁某應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。因此，原審法院對鄭某的訴訟主張予以采信，處理并無不當(dāng)，本院予以確認(rèn)。梁某關(guān)于鄭某要求辦理物權(quán)變更登記的訴訟請求已過訴訟時效的抗辯理由，缺乏依據(jù)，原審法院不予采信，處理正確，本院亦予確認(rèn)。綜上，原判處理并無不當(dāng)，梁某的上訴請求，并無事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定判決：駁回上訴，維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點在于：梁某與鄭某之間是否存在房屋買賣關(guān)系；當(dāng)事人能否以非書面形式訂立要式合同；當(dāng)事人約定不明或無約定時合同條款的如何確定。

二、觀點透析

（一）要式合同及其例外

根據(jù)合同的成立是否需要特定的形式的區(qū)別，可將合同劃分為要式合同與非要式合同。所謂要式合同，是指根據(jù)法律規(guī)定，合同的成立需要具備特定的形式要件；而非要式合同則與此相反，并無特定形式要件的要求。

根據(jù)《民法典》第10條的規(guī)定，當(dāng)事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人約定采用書面形式的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。同時，《城市房地產(chǎn)管理法》第41條亦規(guī)定：房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同，合同中應(yīng)當(dāng)載明土地使用權(quán)取得的方式。結(jié)合上述兩項規(guī)定，可以看出在當(dāng)事人雙方進(jìn)行房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，包括買賣、贈與或者其他合法方式將其房地產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的行為時，均應(yīng)采取書面合同的形式。質(zhì)言之，房地產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)贈與合同等涉及房地產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的合同，均為要式合同。

關(guān)于合同的形式要件問題，在我國民法典律制度發(fā)展過程中，經(jīng)歷了一個從絕對嚴(yán)格到相對寬松的演變過程。在《民法典》正式實行之前，一般采取嚴(yán)格的形式要件主義，即凡規(guī)定采取書面形式訂立的合同，非經(jīng)書面形式不發(fā)生效力。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)和法律制度的逐漸完善，此嚴(yán)格的規(guī)定逐漸有所放寬。1999年10月1日《民法典》正式實行，其中第36條明確規(guī)定了要式合同的例外情形，即“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立”。

（二）合同欠缺條款的認(rèn)定

《民法典》于總則部分，即第12條第1款規(guī)定了一般情形下合同應(yīng)當(dāng)包括的條款：（1）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；（2）標(biāo)的；（3）數(shù)量；（4）質(zhì)量；（5）價款或者報酬；（6）履行期限、地點和方式；（7）違約責(zé)任；（8）解決爭議的方法。同時該法分則部分亦根據(jù)合同具體類型的不同，對其他可以約定的條款進(jìn)行了規(guī)定。從法律規(guī)定的文義理解，上述列舉的條款并未合同成立的必需條款。問題也由此提出——合同成立至少應(yīng)具備的條款為何？此問題在《民法典》頒布實施后一直有所爭議。2009年最高人民法院在《民法典司法解釋(二)》中對此問題予以明確，規(guī)定如雙方當(dāng)事人對合同是否成立產(chǎn)生爭議，人民法院能夠認(rèn)定當(dāng)事人姓名或名稱、標(biāo)的和數(shù)量的，則一般認(rèn)定合同成立，但另有法定或約定的情形除外。

在根據(jù)上述規(guī)定對合同成立與否予以明確后，為保證合同的順利履行，以及在糾紛發(fā)生后進(jìn)行救濟(jì)，還須對欠缺的條款予以認(rèn)定?！睹穹ǖ洹返?1條明確規(guī)定：“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達(dá)成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定?！倍谒痉▽嵺`中，還會出現(xiàn)當(dāng)事人無法達(dá)成協(xié)議，或根據(jù)合同有關(guān)條款及交易習(xí)慣無法判斷的情形，此時就應(yīng)依據(jù)《民法典》第62條予以處理，分為以下幾種情況：（1）質(zhì)量要求不明確的，按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。（2）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，按照規(guī)定履行。（3）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行；其他標(biāo)的，在履行義務(wù)一方所在地履行。（4）履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時履行，債權(quán)人也可以隨時要求履行，但應(yīng)當(dāng)給對方必要的準(zhǔn)備時間。（5）履行方式不明確的，按照有利于實現(xiàn)合同目的的方式履行。（6）履行費用的負(fù)擔(dān)不明確的，由履行義務(wù)一方負(fù)擔(dān)。

（三）本案審理思路

具體到本案而言，首先應(yīng)對梁某與鄭某之間法律關(guān)系進(jìn)行定性。從舉證責(zé)任的角度分析，鄭某主張其與梁某為買賣合同關(guān)系，就此提供了收條、原始購房收據(jù)及證人證言用以證明。上述證據(jù)中，作為書證的收條，其中載明“今收到鄭某房款共計24萬人民幣”，可以直接證明給付性質(zhì)為“房款”；原始購房收據(jù)亦屬書證，但其本身并不能直接證明鄭某與梁某之間的房屋買賣關(guān)系，系證明購房原始收據(jù)由梁某持有的事實，故應(yīng)屬間接證據(jù)；證人亦作證稱梁某與鄭某之間為買賣合同關(guān)系，其作證的內(nèi)容均系親身經(jīng)歷，并非從他人處聽來的情況的復(fù)述，故應(yīng)屬原始證據(jù)。從證明力的角度來看，鄭某提供的證據(jù)中不僅有可單獨證明案件事實的證據(jù)，且各個證據(jù)之間亦相互印證形成完整證據(jù)鏈，證明雙方買賣合同關(guān)系的存在。而反觀梁某，其主張的借款合同關(guān)系并無證據(jù)證明，故應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。一審、二審從正反兩個角度分析，最終對鄭某主張的事實予以采信。

在對雙方法律關(guān)系予以定性后，即須解決雙方以非書面形式訂立要式合同的問題。梁某與鄭某進(jìn)行的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易，按照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立合同。但根據(jù)案件查明的事實，鄭某作為買受人已經(jīng)履行了支付價款的主要義務(wù)，梁某亦已接受，故雙方雖未按法律規(guī)定簽訂書面合同，也應(yīng)當(dāng)依據(jù)《民法典》第36條之規(guī)定，認(rèn)定雙方合同成立。同時，該合同自成立時生效。

第12篇 事業(yè)單位聘用合同續(xù)訂書

事業(yè)單位聘用合同續(xù)訂書

續(xù)訂合同編號：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意續(xù)訂

號聘用合同。

一、續(xù)訂聘用合同為

聘用合同（空白內(nèi)選填短期、中長期、以完成一定工作為期限的）。

續(xù)訂合同期限從

年

月

日起至

止。

二、聘用崗位：

三、補充約定事項：

甲方：

乙方：

（蓋章）

或者法定監(jiān)護(hù)人：

法定代表人

（簽章）

或者委托代理人：

（簽章）

年

月

日

鑒證機(jī)構(gòu)：

鑒證人員：

（蓋章）

（簽章）

年

月

日

第13篇 勞動合同續(xù)訂書

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為_______年_______月_______日，續(xù)訂合同終止。

甲方______________(蓋章)

乙方______________(簽章)

法定代表人或委托代理人_______(簽章)

_______年_______月_______日

第14篇 訂書機(jī)買賣合同

2023訂書機(jī)買賣甲方出賣人： 乙方受買人： 簽訂地點：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等自愿，等價有償、誠實 信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條：標(biāo)的、數(shù)量、價款 及交(提)貨時間

第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品按雙方合同附件(技術(shù)協(xié)議書)執(zhí)行。

第三條：出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：

1、出賣方對標(biāo)的物的質(zhì)量負(fù)責(zé)，產(chǎn)品均附質(zhì)量報告單和/或質(zhì)量保證書。如果乙方知 道或者應(yīng)當(dāng)知道所賣產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷，所承擔(dān)的質(zhì)量保證期限不受前款質(zhì)量負(fù)責(zé)期限的約束，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條：包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收： 按國家標(biāo)準(zhǔn)包裝或產(chǎn)品所需包裝由乙方合理包裝，適合水運和長途內(nèi)陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹。

第五條：隨機(jī)的必備品、配件、技術(shù)資料、工具數(shù)據(jù)及供應(yīng)方法：

第六條：合格損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方法：無。

第七條：標(biāo)的物的風(fēng)險及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移：

1、標(biāo)的物的風(fēng)險及所有權(quán)至交付之時轉(zhuǎn)移至乙方，即在約定時間、約定地點交付之前標(biāo)的物的風(fēng)險由甲方承擔(dān)，交付之后標(biāo)的物的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

2、遲延交付的，由造成遲延交付的一方承擔(dān)遲延期間標(biāo)的物的風(fēng)險責(zé)任。

第八條：交(提)貨方式、地點：

第九條：運輸方法及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)：

第十條：檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：按本合同第二條所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在交貨地點進(jìn)行檢驗，有效期限一個月。

第十一條：結(jié)算方式、時間及地點：在合同簽訂后預(yù)付20%貨款，貨到買受人指定地點并驗收、調(diào)試合格后，辦理結(jié)算手續(xù)，出賣人提供17%增值稅發(fā)票。貨到1個月內(nèi)付清貨款

第十二條：擔(dān)保方式：無。

第十三條：合同的變更和解除：經(jīng)雙方協(xié)商一致同意后，可變更或解除本合同。

第十四條：違約責(zé)任：

第十五條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或者調(diào)解不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

第十六條：其他：

1、本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章之日起生效。

2、本合同執(zhí)行的附件及補充協(xié)議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。附 件及補充協(xié)議與本合同內(nèi)容不一致，以本合同為準(zhǔn)。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

4、本合同一式兩份

甲方： 乙方：

簽訂日期： 年 月 日

第15篇 勞動合同續(xù)訂書通用版本

本次續(xù)訂勞動合同期限類型為期限合同，續(xù)訂合同生效日期為 ________年 ________月 ________日，續(xù)訂合同終止。

甲方(蓋章)：______ 乙方(簽章)：______

法定代表人：______

或委托代理人(簽章)： ：______

________年 ________月 ________日

第16篇 雙方勞動合同續(xù)訂書

經(jīng)甲乙雙方平等自愿、協(xié)商一致，同意續(xù)訂勞動合同，期限為_________，生效日期為____年___月___日，終止日期為____年___月___日。

續(xù)訂合同內(nèi)容與原合同相同(或在原合同基礎(chǔ)上變更如下)：

甲方：_______(簽字或蓋章)________年______月_______日乙方：_______(簽字或蓋章)________年______月_______日

使用說明：甲乙雙方同意續(xù)訂合同，可采用此文書式樣。

其中續(xù)訂合同內(nèi)容為填充式，這樣靈活性較大。