加工定做合同（16份范本）

第1篇 加工定做通用版合同

定作方：承攬方：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù)

量名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

量質(zhì)

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

八、交（提）貨方式及地點

九、交付 定金 預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限十

一、 違約責(zé)任 十

二、如需提供擔(dān)保，另立 合同擔(dān)保 書，作為本合同附件十

三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第2篇 加工定做承攬合同

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向_____機關(guān)申請_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

承攬方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

第3篇 廣告加工定做合同

定做方：____________

承攬方：____________

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期、

二、選用材料

_____________________________________________

三、制作要求

____________________________________

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對_________及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下____________________。

七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預(yù)付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_____________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。

定做方_______________承攬方_______________

單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話/傳真：____________電話/傳真：____________

手機：____________手機：_____________________

開戶銀行：____________開戶銀行：____________

帳號：____________帳號：_____________________

第4篇 加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認(rèn)定事實和適用法律上的不當(dāng)或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

第5篇 加工定做承攬合同詳細(xì)

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

加工費：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價：____________金額：____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：_____________________。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

第6篇 廣告撲克加工定做合同

廣告撲克加工定做合同

定做方： 合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機： 手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：256101040001668

郵政編碼： 郵政編碼：325804

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第7篇 加工定做合同書

定做方：

承攬方：

簽定日期： 年 月 日。

交(提)貨期限 年 月 日。

一、品名或項目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ?/p>

四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

五、交(提)貨方式及地點和費用承擔(dān)：

六、交付訂金預(yù)付款數(shù)額及時間：

七、結(jié)算方式及期限：

八、違約責(zé)任：

九、雙方協(xié)商的其它條款：

十、本合同的有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

定做方 承攬方

單位名稱： 單位名稱：

單位地址： 單位地址：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

單位代理人： 單位代理人：

第8篇 物品加工定做合同書

加 工 合 同合同編號：____________

定作人：____________簽訂地點：____________

承攬人：____________簽訂時間：____年____月____日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

____________________________________________________________________

加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬

交貨期限及數(shù)量

單價 金額

合計

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

合計人民幣金額(大寫)：

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

____________________________________________________________________

材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：________________________

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________

第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：________________________

第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：________________________

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。

定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：________________________

第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：________________________

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：________________________

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_

_______________元。

第十四條本合同解除的條件：________________________

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任：____________________________________

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;

也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;

協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交________________委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：____________________________________________

____________________________________________________

定作人

承攬人

鑒(公)證意見：

____________________________________________________

定作人：(章)

承攬人：(章)

____________________________________________________

住所：

住所：

____________________________________________________

法定代表人：

法定代表人：

____________________________________________________

號碼：

居民身份證號碼：

____________________________________________________

委托人：

委托代理人：

____________________________________________________

電話：

電話：

____________________________________________________

開戶銀行：

開戶銀行

鑒(公)證機關(guān)(章)

____________________________________________________

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

____________________________________________________

郵政編碼：

郵政編碼：

年 月 日

____________________________________________________

第9篇 不銹鋼加工定做合同

2023不銹鋼加工定做定作方(甲方)：_____________________

承攬方(乙方)：_____________________

一、委托加工項目

委托加工產(chǎn)品：_____________________

數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)。

單價：_______________

交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。

二、委托加工方式

乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。

四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限

手工藝的確認(rèn);

其他質(zhì)量問題的確認(rèn);

乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金;

甲方允許乙方制作誤差率為千分之二;

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

于甲方指定的地點_________交貨。

運輸方式為_________;運費由_________負(fù)擔(dān)。

八、交付金額及銷售期限

第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;

在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

銷售期限：_______________________。

九、結(jié)算方式

在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責(zé)任

乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;

乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。

乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰;

乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項

企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

第10篇 最新加工定做合同模板

合同編號：

定作方： 簽訂地點：

承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

單價 總金額 合計

合計人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四：承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五：驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七：包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)

九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

十：結(jié)算方式及期限

十一：違約責(zé)任

十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。www.htfbw.com

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

單位地址 單位地址

法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(guān)(章)

委托代理人 委托代理人

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行 開戶銀行

帳號 帳號 年 月 日

郵政編碼 郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第11篇 加工定做合同樣書

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額單價

總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

第12篇 廣告撲克加工定做合同協(xié)議書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機： 手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

第13篇 廣告牌加工定做合同模板

甲方：_________________ 乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗收標(biāo)準(zhǔn)：按實際樣品為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點。

四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

第14篇 加工定做合同(廣告撲克)

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真：電話/傳真：

手 機：手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號：帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限：年月日至 年月日

第15篇 承攬加工定做合同

2023承攬加工定做承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)。

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點 運輸方法 運輸價款承擔(dān)。

第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時間：_________

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費承擔(dān)：

第六條 加工費結(jié)算辦法與時間_________。

第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條 甲方的違約責(zé)任

甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條 乙方的違約責(zé)任

乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十條 聲明及保證

(一)甲方：

甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條 通知

根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

各方通訊地址如下：_________。

一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條 爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

地址：_________ 地址：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

第16篇 全玻璃真空管加工定做合同

2023全玻璃真空管加工定做承攬方： (以下簡稱甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方： (以下簡稱乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收

1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時符合國家質(zhì)量要求。

2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認(rèn)驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

三、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊商標(biāo)，(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費用 元，制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔(dān)費。

4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于 箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明，否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運輸。

3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)?，以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預(yù)付款要求

乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結(jié)算辦法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達(dá)到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。

七、違約責(zé)任

1、乙方的違約責(zé)任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責(zé)任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之

的違約金 。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用 ;

(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。

(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

八、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規(guī)定

因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有 %的浮動時在交付時間上有__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：

年 月 日 年 月 日