- 目錄
第1篇 工程加工地材合同
2023工程加工地材甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施)，由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時間內(nèi)預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。(若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責(zé)。
四、負責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負責(zé)下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責(zé)組織車輛運輸吧原材料(山碴)運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔(dān)運輸費用(場內(nèi)運輸費由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓(xùn)，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔(dān)，且停工達______天以上甲方需負責(zé)支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
第2篇 工地鋼筋用料加工合同
2023工地鋼筋用料加工甲方(委托人)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬人)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協(xié)議如下，以示信守。
一、委托事項
甲方委托乙方承擔(dān) 項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
二、合同工期
本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。
三、甲方的權(quán)利與義務(wù)
甲方的權(quán)利：
1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導(dǎo)乙方生產(chǎn)，有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。
甲方的義務(wù)：
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)以書面的形式向乙方進行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組，負責(zé)施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應(yīng)按工程進度計劃提前 日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前 日)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。
7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應(yīng)及時通知乙方，否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。
8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議，甲方應(yīng)當(dāng)在 小時內(nèi)予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現(xiàn)場加工時，甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場地，并負責(zé)將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時，水、電費由甲方承擔(dān)，鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。
四、乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方的權(quán)利：
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。
乙方的義務(wù)：
1、本合同生效后，乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備生產(chǎn)，確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經(jīng)驗收合格后，乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應(yīng)認真校對，如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無法正確識別時應(yīng)及時與甲方聯(lián)系。
4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標(biāo)牌一張。
5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。
6、接受甲方的監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助甲方工作人員進行產(chǎn)品抽檢工作。
7、嚴格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進行操作，合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調(diào)換使用其他材料。
9、乙方負責(zé)完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
五、鋼筋原材料供應(yīng)
1、甲方提供的鋼筋原材料應(yīng)當(dāng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》()及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》()規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)委派專人負責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責(zé)將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)?？?、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負責(zé)，對原材料存在的質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。
4、乙方有權(quán)對甲方供應(yīng)的鋼筋原材料質(zhì)量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。
六、設(shè)計變更
1、如遇工程設(shè)計變更，甲方應(yīng)及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應(yīng)順延。
2、工程設(shè)計變更后，甲方應(yīng)重新向乙方進行技術(shù)交底，并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發(fā)生設(shè)計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50204-20xx)的規(guī)定。
2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求： 。
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過程中，應(yīng)做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故，應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當(dāng)或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。
2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足，有權(quán)要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志，確保安全。
九、運輸及檢驗
1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后 日內(nèi)安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書面授權(quán)文件，否則，乙方有權(quán)拒絕交貨。
4、甲方提貨的，甲方應(yīng)在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，甲方應(yīng)填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后，發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
5、采用乙方送貨的，甲方應(yīng)指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應(yīng)當(dāng)場驗收，驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。
6、甲方未經(jīng)驗收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的，視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
十、合同價款
合同總價款預(yù)計為人民幣 萬元(大寫： )，以實際結(jié)算金額為準(zhǔn)。
1、本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣 元/噸(大寫： )。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。
2、本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣 元/噸(大寫： )。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。
3、本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
4、鋼筋機械連接頭 元/個，大寫： (鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。
5、采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算，計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
十一、結(jié)算與支付
1、成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單，甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后 日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認。
2、合同價款按月結(jié)算，甲方于每月 日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)
或：甲方于本合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總價款的 %，即人民幣 元(大寫： )，其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后 日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票( 個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。
十二、節(jié)余鋼筋的處理
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算：鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應(yīng)量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。
2、節(jié)余鋼筋由甲方負責(zé)取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款，節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。
十三、合同變更與解除
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協(xié)議。
2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。
3、發(fā)生下列情形之一的，可以解除本合同：
(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務(wù)，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同;
(6)法律規(guī)定的其他情形。
十四、違約責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前 日與乙方協(xié)商，圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當(dāng)理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外，應(yīng)按未履行合同價款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應(yīng)按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額 ‰的比例向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
十五、爭議解決方式
本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。
十六、其他
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后，受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項下的義務(wù)。
2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時終止。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
第3篇 工地承攬加工合同
2023工地承攬加工承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方：
甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
各方通訊地址如下：_________。
一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條 爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________ 定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
第4篇 工地加工成品承攬合同
2023工地加工成品承攬承攬方：______________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：________________________
定作方：______________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________
代表人：________________
_________年_____月____日
承攬方：________________
代表人：________________
