引水工程合同（7份范本）

第1篇 引水工程承包施工合同

2023引水工程承包施工(甲方)：________________(以下簡稱甲方)

(乙方)：________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規(guī)，結合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：________________引水工程。

2、工程地點：________________。

3、工程主要內(nèi)容：________________給水管道安裝。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，預定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包價及其它

總承包價________元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù);

2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協(xié)調(diào)工作。

(二)乙方責任

1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。

五、工程質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。

乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司

開戶行：________________

賬號：________________

七、工期延誤

若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。

工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。

甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。

乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不可抗拒的自然災害認定標準

不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

十一、違約責任

本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數(shù)

本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第2篇 水電站 引水工程建設維修 工程施工合同書

水電站 引水工程建設維修 工程施工合同 書

甲方（發(fā)包單位）： xx 電有限公司

乙方（承包單位）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意將 xx 水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱（工程地點）：

1 、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款 360000 元整。

2 、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款 700000 元整。

3 、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站 3.8km 引水明渠清淤及加固；文星水電站 2.2km 引水明渠清淤及加固。），清淤 50 元 / 米，混凝土加固 500 元 / 米。

4 、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站 800 米隧洞襯砌加固工程），包模板 2300 元 / 米。

二、 承包方式： 1 、包工包料； 2 、包工不包料。

三、 甲方要求乙方進場及竣工時間：

年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。

四、 乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現(xiàn)場指導施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

五、 乙方應保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及 工資 ，由乙方自負，同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、 付款辦法：

1 、總工程價款 ( 金額大寫 ) 陸佰貳拾萬 元整；

2 、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 % 付給作工料費，剩余 50 % 尾款待甲方對工程竣工驗收后 15 天內(nèi)結算付清；

3 、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議：

甲方： （公章）

法人代表 ：

乙方： （公章）

法人代表：

年 月 日

第3篇 引水工程施工合同

2023引水工程施工甲方：_________________

乙方：_________________

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定將自己中標的工程中除原材料以外的工程以包工、包設備的形式發(fā)包給乙方施工，乙方同意以包工包機械設備的形式承包施工。為了明確甲乙雙方的責、權、利關系，特訂立如下合同。

一、包工范圍

甲方發(fā)包給乙方的施工范圍為除500型攪拌站外的機械設備(鏟車、運輸車、吊車、振動泵、鍬、模板、木方、支撐、腳手架、絲桿、元釘、鐵絲等施工器具。

二、甲乙雙方責任：_________________

甲方責任：_________________

1、負責施工中的安全保險費;施工所用的道路和生活用水、用電、工棚、食堂及場地硬化。

2、負責安裝一臺500型混凝土攪拌站，攪拌站16型，鏟車由乙方負責。

3、負責施工中的照明設施(碘鎢燈、探照燈等)。負責施工中主電源至二級配電箱(即移動電源箱)電源。

乙方責任：_________________

1、負責移動電源至施工工具間的電源線，負責施工所需的鏟車，振動泵、吊車及所有施工工具。

2、負責按甲方提供的圖紙組織施工，并保證質(zhì)量和進度。

3、服從甲方和項目管理，做到文明施工，安全施工。

三、包工價格

1、墊沙石，每立方35.00元;

2、水平總層200每平方米15.00元;

3、澆筑道路砼200(含制模)18.00元/平方米。

4、澆混凝土每立方80元(含攪拌、運輸、吊車、振搗);

5、漿砌石，每立方100.00元(甲方負責石塊運至砌筑點30米內(nèi));

6、抹灰每平方米5.00元;

7、鋼筋制作安裝每噸700.00元(含電焊);

8、模板展開面積每平方米70.00元，含支撐、鋼筋、腳手架、元釘、鐵絲、拉桿、木方(止水桿和止水片由甲方提供);

9、埋1000水管涵管每米40.8元，含澆墊層、護管壁;不含回填。

10、預制六方型護坡水泥塊，每塊5.00元。

11、六棱塊護坡每平方米30.00元，含運輸、勾縫;

12、泵房建筑每平方米320.00元，層頂預制板蓋。

四、工資結算辦法

工人工資每月造表由項目部發(fā)放，每月按實際施工完成工程量的80%甲方向乙方支付承包款(80%含項目部向工人支付的工資款)工程完工一個月內(nèi)甲方向乙方付清全部承包款。

五、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方：_________________乙方：_________________

第4篇 引水工程承包合同書

(甲方)：________________(以下簡稱甲方)

(乙方)：________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規(guī)，結合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：________________引水工程。

2、工程地點：________________。

3、工程主要內(nèi)容：________________給水管道安裝。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，預定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包價及其它

總承包價________元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù);

2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協(xié)調(diào)工作。

(二)乙方責任

1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。

五、工程質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。

乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司

開戶行：________________

賬號：________________

七、工期延誤

若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。

工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。

甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。

乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不可抗拒的自然災害認定標準

不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

十一、違約責任

本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數(shù)

本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第5篇 變電站引水工程施工合同

2023變電站引水工程施工(甲方)：(以下簡稱甲方)

(乙方)：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規(guī)，結合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：上營變電站引水工程。

2、工程地點：上營村。

3、工程主要內(nèi)容：1500米40給水管道安裝。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，預定___________年_____月_____日至___________年_____月_____日止。

三、工程承包價及其它

總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù);

2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協(xié)調(diào)工作。

(二)乙方責任

1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。

五、工程質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。

乙方開戶名稱：

開戶行：

賬號：

七、工期延誤

若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按______元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不可抗拒的自然災害認定標準

不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

十一、違約責任

本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規(guī)定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數(shù)

本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代表：委托代表：

_____年_____月_____日

第6篇 水電站 引水工程建設維修 工程施工合同書

水電站引水工程建設維修工程施工合同書

甲方（發(fā)包單位）：xx電有限公司

乙方（承包單位）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意將xx水電有限公司電站引水工程建設維修工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱（工程地點）：

1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。

2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

年月日進場施工，年月日竣工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現(xiàn)場指導施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、付款辦法：

1、總工程價款(金額大寫)陸佰貳拾萬元整；

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結算付清；

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議：

甲方：（公章）

法人代表：

乙方：（公章）

法人代表：

年月日

第7篇 水電站引水工程建設維修工程施工合同書

甲方(發(fā)包單位)：

乙方(承包單位)：

甲方同意將工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。

一、工程項目名稱(工程地點)：

工程價款360000元整。

元整。

清淤及加固;文星水電站22引水明渠清淤及加固。

)，清淤

固工程)，包模板2300元米。

二、承包方式：1、包工包料;2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

年月月工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技

術人員現(xiàn)場指導施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。

乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。

六、付款辦法：

1、總工程價款(金額大寫元整;

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結算付清;

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。

八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、補充協(xié)議：

甲方：(公章)法人代表：

乙方：(公章)

法人代表：

年

日月