歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 房屋合同

房產(chǎn)證違約合同(3份范本)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):83

房產(chǎn)證違約合同

第1篇 房產(chǎn)證違約金仲裁申請書

你好申請人:_________________法定代表人:_________________委托代理人:_________________

被申請人:_________________法定代表人:_________________

仲裁要求:

一、立即支付貨款__________元。

二、賠償損失費(fèi)__________元。

事實(shí)與理由:

__________年__________月__________日,被申請人__________省__________市房地產(chǎn)開發(fā)公司與我廠在__________市簽訂銷合同一份,采購我廠生產(chǎn)的鋼窗__________副。合同對鋼窗的質(zhì)料、規(guī)格、數(shù)量和單價都作了明確約定,交貨日期為__________年__________月份。我廠按期向被申請人交付了鋼窗并經(jīng)過合格驗(yàn)收,但對方卻遲遲不支付貨款,后又稱有部分鋼窗不符合市場變化的影響,公司資金緊張,一時難于支付貨款。由于__________房地產(chǎn)開發(fā)公司違約拒不支付貨款,我廠幾次到__________省__________市往返交涉,給我廠造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。

由于上述情況,根據(jù)原合同中約定的仲裁條款,特申請__________仲裁機(jī)構(gòu)予以仲裁。

此致

__________仲裁委員會

申訴人:_________________市鋼窗廠

__________年__________月__________日

第2篇 遲延辦理房產(chǎn)證違約金起訴狀

原告:______________,男女,_____族,_____________年__________月__________日出生,地址:_____________,身份證號:_________________。

被告:_________________嘉粵集團(tuán)有限公司,地址:_________________湛江市開發(fā)區(qū)綠華路20號匯景名都3號樓2層4號商鋪,法定代表人;朱興明,電話:_________________3393988。

(一)訴訟請求:_________________

1、判令被告立即為原告辦理湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號匯景豪庭_____號樓__________房的《房地產(chǎn)權(quán)證》;

2、判令被告按照原告已付購房款總額開具發(fā)票;

3、判令被告支付逾期辦理上述房屋房地產(chǎn)權(quán)證的違約金_____________元(按已付房價款的1.0%計算);

4、本案的全部訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

(二)事實(shí)與理由:_________________

_____________年__________月__________日,原、被告簽訂了《商品房買賣合同》,合同編號:_________________湛房商no.________________,雙方約定,被告將湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中20號匯景豪庭_____號樓__________房售予原告,該房建筑面積_______________平方米,成交總價________________元。合同簽訂后,原告已于_____________年__________月__________日向被告交付了首期房款_____________元,于_____________年__________月__________日辦理了銀行按揭,支付了余款_____________元,但被告未開具相應(yīng)的發(fā)票。

被告在_____________年__________月__________日向原告交付了上述房屋,合同約定被告在房屋交付使用后365日內(nèi),為原告辦理房地產(chǎn)權(quán)證,現(xiàn)距交付房屋日起已超過365日,但被告至今遲遲未為原告辦理房地產(chǎn)權(quán)證,所以,原告訴請法院判令被告立即為原告辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證,并按照合同第十五條約定,逾期辦理的,被告按已付房款的1.0%向原告支付違約金,原告已付房款為________________元,則違約金為_____________元。

鑒于上述理由,原告為維護(hù)其合法權(quán)益,現(xiàn)特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定,向貴院提起訴訟,望判如所請。

第3篇 遲延辦理房產(chǎn)證違約金起訴狀簡易

原告:___________________,男,漢族,____年_月_日出生,住______________電話:_______________________

被告:__________________________公司地址:______________________________

法定代表人:______________________電話:_______________________

訴訟請求:_________________

1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權(quán)屬證書的違約金人民幣_______元;

2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由:_________________

____年_月_日,原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設(shè)的“_____”第_幛_層___號房。合同約定____年_月_日前交房,于交房后___日內(nèi)辦理?xiàng)澁a(chǎn)權(quán)證,取得棟產(chǎn)權(quán)證后__日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證。即被告應(yīng)當(dāng)于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權(quán)證書。但直至____年_月_日,原告才取得房屋所有權(quán)證書?!?/p>

該文章免費(fèi)閱讀,以下是該文章的全部內(nèi)容:_________________

原告:___________________,男,漢族,____年_月_日出生,住______________電話:_______________________

被告:__________________________公司地址:______________________________

法定代表人:______________________電話:_______________________

訴訟請求:_________________

1、判決被告向原告支付逾期辦理房屋權(quán)屬證書的違約金人民幣_______元;

2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由:_________________

____年_月_日,原告與被告簽訂《商品房買賣合同》購買被告開發(fā)建設(shè)的“_____”第_幛_層___號房。合同約定____年_月_日前交房,于交房后___日內(nèi)辦理?xiàng)澁a(chǎn)權(quán)證,取得棟產(chǎn)權(quán)證后__日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證。即被告應(yīng)當(dāng)于____年_月_日前為原告所購房屋辦理房屋所有權(quán)證書。但直至____年_月_日,原告才取得房屋所有權(quán)證書。

根據(jù)合同約定及法律規(guī)定,被告的行為已構(gòu)成違約,應(yīng)支付原告違約金。因此,特向貴院起訴,請求依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。

此致

__市__區(qū)人民法院

具狀人:_________________

房產(chǎn)證違約合同(3份范本)

你好申請人:_________________法定代表人:_________________委托代理人:_________________被申請人:_________________法定代表人:_________________仲裁要求:一、立即支付貨款___…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)房產(chǎn)證違約信息

  • 房產(chǎn)證違約合同(3份范本)
  • 房產(chǎn)證違約合同(3份范本)83人關(guān)注

    你好申請人:_________________法定代表人:_________________委托代理人:_________________被申請人:_________________法定代表人:_________________仲裁要求:一、立即 ...[更多]

相關(guān)專題

房屋合同熱門信息