- 目錄
-
第1篇三層樓帶尖子房屋承攬合同 第2篇房屋承攬合同 第3篇三通一平房屋承攬合同 第4篇裝修房屋承攬合同詳細(xì) 第5篇房屋承攬合同新整理版 第6篇裝修房屋承攬合同 第7篇房屋承攬裝修合同書 第8篇房屋承攬通用版合同
第1篇 三層樓帶尖子房屋承攬合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方按照《_________________》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在________縣________街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從________年________月________日開始動工,至________年________月________日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年________月________日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計(jì)算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年________月________日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋_________________)乙方(簽字蓋_________________)
________年________月________日________年________月________日
第2篇 房屋承攬合同
房屋承攬合同范文建設(shè)方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達(dá)成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項(xiàng)目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為 平方米，現(xiàn)將 工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計(jì)方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。
二、工價(jià)及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。
三、安全責(zé)任
乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)。
四、工程驗(yàn)收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔(dān)
在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計(jì)施工等問題，由乙方負(fù)責(zé)返工，所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計(jì)算。
2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔(dān)責(zé)任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗(yàn)收之日起一個(gè)月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。
2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。
八、違約責(zé)任
任何一方違約，對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)損失不限于直接經(jīng)濟(jì)損失及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需合法費(fèi)用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方)： 承攬方(乙方)：
年 月 日
房屋承攬合同范文，盡在酷貓寫作。
第3篇 三通一平房屋承攬合同
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:________________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:________________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:________________
第二條:工程地點(diǎn):________________
第三條:建筑面積:________________
第四條:工程價(jià)款及付款方法:________________
第五條:工程期限(開工、竣工時(shí)間)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前________天,甲方給乙方施工圖一式________份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前________天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
5.......
第九條:承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6.......
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本________份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送________、________各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:________________(蓋章)
承包方:________________(蓋章)
法定代表人:________________
法定代表人:________________
地址:________________
地址:________________
開戶銀行:________________
開戶銀行:________________
帳號:________________
帳號:________________
簽約日期:________年________月________日
第4篇 裝修房屋承攬合同詳細(xì)
甲方(定作人)：________________乙方(承攬人)：________________
住址：________________住址：________________
身份證號碼：________________身份證號碼：________________
甲方擬裝修房屋一座，位置在________縣________鎮(zhèn)________村________號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從________年________月________日開始建設(shè)，到________年________月________日止，工期為________天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣________元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金________元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金________元。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交________縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字：________________乙方簽字：________________
第5篇 房屋承攬合同新整理版
房屋承攬合同范文一
建設(shè)方(下稱甲方)： 身份證 號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達(dá)成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項(xiàng)目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為 平方米，現(xiàn)將 工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計(jì)方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。
二、工價(jià)及其支付
1、本工程 工程款 為 元。
2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。
三、安全責(zé)任
乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)。
四、工程驗(yàn)收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付 違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔(dān)
在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計(jì)施工等問題，由乙方負(fù)責(zé)返工，所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計(jì)算。
2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔(dān)責(zé)任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量 保證金 ，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗(yàn)收之日起一個(gè)月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。
2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。
八、 違約責(zé)任
任何一方違約，對方均有權(quán) 解除合同 且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)損失不限于直接經(jīng)濟(jì)損失及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需合法費(fèi)用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方)： 承攬方(乙方)：
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建筑 工程承包合同 條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在xx縣xx街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從2014年 月 日開始動工,至2014年 月 日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于2014年6月10日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計(jì)算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自2014年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
年 月 日
第6篇 裝修房屋承攬合同
甲方(定作人)：________________乙方(承攬人)：________________
住址：________________住址：________________
身份證號碼：________________身份證號碼：________________
甲方擬裝修房屋一座，位置在________縣________鎮(zhèn)________村________號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從________年________月________日開始建設(shè)，到________年________月________日止，工期為________天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣________元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金________元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金________元。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交________縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字：________________乙方簽字：________________
第7篇 房屋承攬裝修合同書
甲方：公司
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：
一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。
二、施工地點(diǎn)：
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
乙方的權(quán)利
1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：乙方：
第8篇 房屋承攬通用版合同
房屋承攬合同范文一
建設(shè)方(下稱甲方)： 身份證 號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達(dá)成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項(xiàng)目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為 平方米，現(xiàn)將 工程承攬給乙方，具體包括：
(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計(jì)方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負(fù)責(zé)。
二、工價(jià)及其支付
1、本工程 工程款 為 元。
2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。
三、安全責(zé)任
乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強(qiáng)安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)。
四、工程驗(yàn)收及工期
1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付 違約金 元。
五、返工義務(wù)的承擔(dān)
在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計(jì)施工等問題，由乙方負(fù)責(zé)返工，所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、保修期限
1、工程質(zhì)量保修期為________年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計(jì)算。
2、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔(dān)責(zé)任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量 保證金 ，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗(yàn)收之日起一個(gè)月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。
2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。
八、 違約責(zé)任
任何一方違約，對方均有權(quán) 解除合同 且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：
1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)損失不限于直接經(jīng)濟(jì)損失及實(shí)現(xiàn)權(quán)益所需合法費(fèi)用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設(shè)方(甲方)： 承攬方(乙方)： ________年____月____日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建筑 工程承包合同 條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計(jì)算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí),墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線粉刷時(shí)墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍x肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話： ________年____月____日
